Oznámenie 3964 - MSP

Obsah

3964 - MSP

Vestník č. 58/2014 - 22.03.2014

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Formulár: Príloha č. 2 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011

Druh postupu: Verejná súťaž

Druh zákazky: Stavebné práce

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35919001
Mlynské nivy 45, 82109 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Andraščíková
Telefón: +421 258311106
Fax: +421 258311701
Email: katarina.andrascikova@ndsas.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk

Ďalšie informácie možno získať na adrese:

vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:

vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:

vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Druh verejného obstarávateľa

Organizácia riadená verejným právom

I.3) HLAVNÁ ČINNOSŤ

Hlavný predmet alebo predmety činnosti:

Iné (uveďte)

Iný predmet: príprava, výstavba a prevádzka diaľnic a rýchlostných ciest

I.4) ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV

Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov

Nie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) OPIS

II.1.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom

R1 Vlčkovce - Križovany nad Dudváhom, protihlukové opatrenia

II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb

Práce

Uskutočnenie prác

Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: R1 Vlčkovce - Križovany nad Dudváhom, katastrálne územie Vlčkovce, Križovany nad Dudváhom

Kód NUTS

SK021

II.1.3) Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)

Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku

II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Navrhovaná protihluková stena sa nachádza v Trnavskom samosprávnom kraji, v okrese Trnava. Stavba zasahuje do dvoch katastrálnych území Vlčkovce, Križovany nad Dudváhom. Stavenisko protihlukovej steny na ľavej strane rýchlostnej cesty (v smere do Trnavy) v km 5,527 až 7,920 bude rozdelené na 4 etapy. Tvoriť ho bude odstavný a pravý jazdný pruh. Na pravej strane rýchlostnej cesty R1 (na R1 v smere do Nitry) v km 6,710 až 7,030 sa stavenisko bude presúvať vždy po 100 metroch.

II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45233000-9

II.1.7) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)

Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA) Áno

II.1.8) Časti

Táto zákazka sa delí na časti Nie

II.1.9) Informácie o variantoch

Varianty sa budú prijímať Nie

II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH

Hodnota 5 600 000,0000 EUR

II.3) TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE

Obdobie v mesiacoch (od zadania zákazky)

Hodnota: 17

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY

III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky

Zábezpeka na zabezpečenie ponuky vo výške 150 000 EUR.

III.1.2) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia

V zmysle súťažných podkladov.

III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka

Nešpecifikuje sa.

III.2) PODMIENKY ÚČASTI

III.2.1) Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok

PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA - PODĽA § 26 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona, resp. § 128 zákona. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
1. podľa § 26 ods. 1 zákona:
a)nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme;
b)nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;
c)nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;
d)nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
e)nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
f)je oprávnený uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky na ktorú predkladá uchádzač ponuku;
g)nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať;
h)nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
2a.spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b.právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
3.ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
i)nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmuvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia;
j)nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
2. podľa § 26 ods. 2 zákona:
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti stanovených v bode 1:
a)písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b)písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
c)písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
d)písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
e)písm. f) dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce,
f)písm. h) čestným vyhlásením,
g)písm. i) a j) čestným vyhlásením.
3.Podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov.
4.Podnikateľ, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte Európskej únie (ďalej len členský štát), je na účely zápisu a zmeny údajov v zozname podnikateľov oprávnený predložiť rovnocenné doklady, vydané príslušným orgánom iného členského štátu, alebo potvrdenie o zápise do obdobného zoznamu alebo iný rovnocenný doklad, vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, ktorý obsahuje potvrdenie skutočností, ktoré sú predmetom zápisu alebo zmeny údajov v zozname podnikateľov.
5.Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla záujemcu/uchádzača;
6.Ak uchádzačovi bolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať, bude z verejného obstarávania vylúčený;
7.Za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní, porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa bodu 6 plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným;
8.Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie: a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu, b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba, c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo d) iný právoplatný rozsudok súdu;
9.Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa bodu 1 písm. g) spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu;
10.Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) (bod 1 písm. g) zákona preukazuje verejný obstarávateľ;
11.Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) (bod 1 písm. f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.

III.2.2) Ekonomická a finančná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní:
Uchádzač vo svojej ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné alebo ekonomické postavenie podľa § 27 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon):
1. podľa § 27 zákona:
Uchádzač je povinný v rámci obsahu svojej ponuky:
Predložiť prísľub alebo vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (ďalej len banka) o poskytnutí úveru najmenej vo výške 1 000 000,00 Eur (slovom: jeden miliónov eur) určeného výlučne na zabezpečenie finančných tokov pre vykonanie diela, ktorého zhotovenie je predmetom tejto zákazky. Z predloženého prísľubu alebo vyjadrenia banky musí byť zrejmé, že uchádzač tento úver už má k dispozícii alebo ho získa, ak to bude potrebné. Toto vyjadrenie banky alebo tento prísľub banky musí byť predložený ako originál alebo úradne osvedčená fotokópia a nesmie byť v posledný deň lehoty určenej na predkladanie ponúk staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná aj rovnocenné doklady alebo osvedčenia vydané podľa právnych noriem daného štátu.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia spoločne.
Odôvodnenie primeranosti (§ 32 ods. 6 zákona):
Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 27 zákona. Požiadavka predložiť vyjadrenie banky/bánk o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ vybrať schopného poskytovateľa služby, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne.
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.

III.2.3) Technická spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok

PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ A ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI - POSTAVENIA - PODĽA § 28 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ:
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 28 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon):
1. podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona:
zoznam stavebných prác obdobného charakteru a rozsahu (realizácie protihlukových stien na stavbách diaľnic alebo inej pozemnej cestnej komunikácie, stavby železníc) na formulári Skúsenosti uchádzača (Zväzok 1 Príloha B5 súťažných podkladov) uskutočnených v rokov 2009 - 2013 (ďalej len rozhodné obdobie) doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní týchto stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia,
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Požaduje sa, aby uchádzač v rámci tohto zoznamu preukázal, že uskutočnil aspoň jednu stavbu protihlukovej steny s nákladmi najmenej vo výške 2 000 000 Eur (slovom: dva milióny Eur) bez DPH, ktorá bola realizovaná v rozhodnom období.
V prípade stavby, ktorej začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, bude uchádzačovi započítaná pre splnenie podmienky len výška nákladov stavieb spadajúcich do rozhodného obdobia.
2. podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona:
údaje o vzdelaní a odbornej praxi resp. odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác uchádzač preukáže, že všetci kľúčoví pracovníci uchádzača majú kvalifikáciu (vzdelanie a odbornú prax) potrebnú na vykonanie stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako dielo aspoň päť rokov odbornej praxe pri stavbách protihlukových stien na diaľniciach alebo inej pozemnej cestnej komunikácii, stavby železníc a že vykonávali rovnakú alebo obdobnú funkciu kľúčového pracovníka najmenej dva roky.
Za rozhodné obdobie sa považuje posledných desať priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk (ďalej len rozhodné obdobie). Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky predložením zoznamu kľúčových pracovníkov navrhovaných na vykonanie diela na formulároch Kľúčoví pracovníci na stavbe (Zväzok 1 Príloha B3 a B4 súťažných podkladov), z ktorých obsahu bude vyplývať splnenie tejto podmienky. Za kľúčových pracovníkov/odborníkov sa na účely týchto súťažných podkladov považujú riaditeľ stavby/predstaviteľ Zhotoviteľa, hlavný stavbyvedúci a osoba zodpovedná za merania vloženého útlmu protihlukových bariér, autorizovaný geodet.
Uchádzač je povinný doložiť pracovné životopisy uvádzaných osôb a kópie ich preukazov odbornej spôsobilosti vydané na základe osobitného predpisu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, zákona č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov, osvedčenia o akreditácii na výkon tohto druhu merania a vyhodnotenia vloženého útlmu v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.. resp. iné doklady opatrené originálom odtlačku a podpisom príslušnej odborne spôsobilej osoby alebo predloží úradne osvedčené kópie.
Kľúčový pracovník vo funkcii riaditeľ stavby - predstaviteľ zhotoviteľa preukáže splnenie stanovených podmienok účasti predložením pracovného životopisu a osvedčenou kópiou dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní technického smeru.
Účasť v rozhodnom období minimálne na 2 projektoch realizácie protihlukových stien na stavbách diaľnic alebo inej pozemnej cestnej komunikácie, stavby železníc, ktorých súčasťou bola protihluková stena dĺžky minimálne 2 000 metrov.
Z toho jeden projekt musí byť vo výške zmluvnej ceny minimálne 2 000 000,- eur (slovom dva milióny eur) bez DPH;
Účasť na jednom z týchto projektov musí byť na pozícii projektového manažéra stavby/riaditeľa stavby/zástupcu zhotoviteľa stavby;
Kľúčový pracovník - Hlavný stavbyvedúci preukáže splnenie stanovených podmienok účasti predložením pracovného životopisu a oprávnenia o odbornej spôsobilosti vydané na základe osobitného predpisu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
Účasť v rozhodnom období minimálne na 2 projektoch realizácie protihlukových stien na stavbách diaľnic alebo inej pozemnej cestnej komunikácie, stavby železníc.
Z toho jeden projekt musí byť vo výške zmluvnej ceny minimálne 2 000 000,- eur (slovom dva milióny eur) bez DPH.
Účasť na týchto 2 projektoch musí byť na pozícii stavbyvedúceho pre protihlukové steny.
Kľúčový pracovník - Osoba zodpovedná za merania vloženého útlmu protihlukových bariér preukáže splnenie stanovených podmienok účasti predložením pracovného životopisu a musí byť držiteľom osvedčenia o akreditácii na výkon tohto druhu merania a vyhodnotenia v zmysle zákona 355/2007 Z. z..
Autorizovaný geodet preukáže splnenie stanovených podmienok účasti predložením pracovného životopisu a oprávnenia o odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov.
Verejný obstarávateľ uzná aj rovnocenný doklad/potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktorým uchádzač preukazuje požadovanú skutočnosť.
3. podľa § 28 ods. 1 písm. j) zákona
Údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.
Odôvodnenie primeranosti ( § 32 ods. 6 zákona):
K bodu 1: Splnením uvedenej podmienky účasti uchádzač preukáže schopnosť a spôsobilosť pre vykonanie požadovaných stavebných prác v plnom rozsahu a v požadovanej kvalite a na základe dostatočných skúseností.
K bodu 2: Splnením uvedenej podmienky účasti uchádzač preukáže, že osoba, ktorá bude zodpovedná za zhotovenie predmetu zákazky je dostatočne odborne spôsobilá pre vykonávanie predmetných stavebných prác.
K bodu 3: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť doklad o strojovom a technickom vybavení uchádzača, čím sa preukáže, že uchádzač je dostatočne vybavený na uskutočnenie požadovaných stavebných prác.
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.

III.2.4) Informácie o vyhradených zákazkách

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU

IV.1.1) Druh postupu

Otvorená

IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK

IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena

IV.2.2) Informácie o elektronickej aukcii

Použije sa elektronická aukcia Nie

IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.3.1) Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ

10301/2013/30103/16122013

IV.3.2) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Áno

Ak áno Predbežné oznámenie

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 245-425747

z: 18.12.2013

IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom

Dátum a čas: 24.04.2014 09:00

Spoplatnená dokumentácia Nie

IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Dátum a čas: 24.04.2014 09:00

IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť

Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ

Lehoty a podmienky verejnej súťaže

IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Trvanie Do dátumu

Dátum: 30.09.2014

IV.3.8) Podmienky na otváranie ponúk

Dátum a čas: 24.04.2014 10:00

Miesto: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk Áno

Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie častí ponúk, označených ako "Ostatné bude neverejné podľa § 41 ods. 1 zákona. Otváranie častí ponúk, označených ako Kritériá vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené; medzi odoslaním oznámenia a otváraním ponúk, označených ako Kritéria, musí byť aspoň päť pracovných dní. Na otváraní častí ponúk, označených ako Kritériá sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Vyplňte Nie

VI.3) DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE

1/ Súťažné podklady si záujemca vyžiada na základe písomnej žiadosti v slovenskom jazyku zaslanej na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode I.1. Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobne na adrese Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské nivy 45, Bratislava na 3. poschodí v kancelárii č. 48 v čase od 9.00do 11.00 hod., dňa 24.4.2014 od 8.00 do 9.00 hod. alebo budú zaslané poštou.
2/ Úspešný uchádzač, alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 45 ods. 2 až 7 zákona, ak boli na jej uzatvorenie písomne vyzvaní.
Verejný obstarávateľ požaduje nasledovnú súčinnosť:
1. Úspešný uchádzač je povinný predložiť najneskôr ku dňu podpisu zmluvy verejnému obstarávateľovi záväzné vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (napr. záväzný prísľub) o tom, že mu bude poskytnutý úver najmenej vo výške 1 000 000 Eur (slovom: jeden milión Eur), ktorý bude výlučne určený na zabezpečenie finančných tokov pre vykonanie diela podľa zmluvy.
2. Úspešný uchádzač je povinný predložiť najneskôr ku dňu podpisu zmluvy verejnému obstarávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác v zmysle Zväzku 2, podčlánku 4.2 Osobitných zmluvných podmienok, zmluvy.
3. Úspešný uchádzač je povinný predložiť najneskôr ku dňu podpisu zmluvy verejnému obstarávateľovi vyplnený Zoznam strojov a zariadení - Tabuľka č. 2 uvedená v prílohe B2C Zväzku 1, spolu s fotokópiami technickej dokumentácie strojov a zariadení obsahujúcej informácie o výrobnom čísle stroja a zariadenia.
4. Úspešný uchádzač je povinný predložiť najneskôr ku dňu podpisu zmluvy aktualizovanú Prílohu B2D Predbežný navrhovaný podiel subdodávok a zoznam Priamych Podzhotoviteľov.
Nesplnenie povinností podľa bodov 1. až 4. bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.

VI.4) ODVOLACIE KONANIE

VI.4.1) Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 82004 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.4.3) Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA

19.03.2014

Redakčné opravy

5368 - IOX publikovaná vo Vestníku číslo 70/2014
V oznámení 03964-MSP verejného obstarávateľa/obstarávateľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava-Ružinov zverejnenom vo VVO č. 058/2014 zo dňa 22.03.2014 boli nesprávne zverejnené údaje III.2.3) Technická spôsobilosť Namiesto: 2. podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona: údaje o vzdelaní a odbornej praxi resp. odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác uchádzač preukáže, že všetci kľúčoví pracovníci uchádzača majú kvalifikáciu (vzdelanie a odbornú prax) potrebnú na vykonanie stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako dielo aspoň päť rokov odbornej praxe pri stavbách protihlukových stien na diaľniciach alebo inej pozemnej cestnej komunikácii, stavby železníc a že vykonávali rovnakú alebo obdobnú funkciu kľúčového pracovníka najmenej dva roky. Za rozhodné obdobie sa považuje posledných desať priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk (ďalej len rozhodné obdobie). Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky predložením zoznamu kľúčových pracovníkov navrhovaných na vykonanie diela na formulároch Kľúčoví pracovníci na stavbe (Zväzok 1 Príloha B3 a B4 súťažných podkladov), z ktorých obsahu bude vyplývať splnenie tejto podmienky. Za kľúčových pracovníkov/odborníkov sa na účely týchto súťažných podkladov považujú riaditeľ stavby/predstaviteľ Zhotoviteľa, hlavný stavbyvedúci a osoba zodpovedná za merania vloženého útlmu protihlukových bariér, autorizovaný geodet. Uchádzač je povinný doložiť pracovné životopisy uvádzaných osôb a kópie ich preukazov odbornej spôsobilosti vydané na základe osobitného predpisu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, zákona č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov, osvedčenia o akreditácii na výkon tohto druhu merania a vyhodnotenia vloženého útlmu v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.. resp. iné doklady opatrené originálom odtlačku a podpisom príslušnej odborne spôsobilej osoby alebo predloží úradne osvedčené kópie. Kľúčový pracovník vo funkcii riaditeľ stavby predstaviteľ zhotoviteľa preukáže splnenie stanovených podmienok účasti predložením pracovného životopisu a osvedčenou kópiou dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní technického smeru. Účasť v rozhodnom období minimálne na 2 projektoch realizácie protihlukových stien na stavbách diaľnic alebo inej pozemnej cestnej komunikácie, stavby železníc, ktorých súčasťou bola protihluková stena dĺžky minimálne 2 000 metrov. Z toho jeden projekt musí byť vo výške zmluvnej ceny minimálne 2 000 000 EUR (slovom dva milióny EUR) bez DPH. Účasť na jednom z týchto projektov musí byť na pozícii projektového manažéra stavby/riaditeľa stavby/zástupcu zhotoviteľa stavby. Kľúčový pracovník Hlavný stavbyvedúci preukáže splnenie stanovených podmienok účasti predložením pracovného životopisu a oprávnenia o odbornej spôsobilosti vydané na základe osobitného predpisu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Účasť v rozhodnom období minimálne na 2 projektoch realizácie protihlukových stien na stavbách diaľnic alebo inej pozemnej cestnej komunikácie, stavby železníc. Z toho jeden projekt musí byť vo výške zmluvnej ceny minimálne 2 000 000 EUR (slovom dva milióny EUR) bez DPH. Účasť na týchto 2 projektoch musí byť na pozícii stavbyvedúceho pre protihlukové steny. Kľúčový pracovník Osoba zodpovedná za merania vloženého útlmu protihlukových bariér preukáže splnenie stanovených podmienok účasti predložením pracovného životopisu a musí byť držiteľom osvedčenia o akreditácii na výkon tohto druhu merania a vyhodnotenia v zmysle zákona 355/2007 Z. z Autorizovaný geodet preukáže splnenie stanovených podmienok účasti predložením pracovného životopisu a oprávnenia o odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov. Verejný obstarávateľ uzná aj rovnocenný doklad/potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktorým uchádzač preukazuje požadovanú skutočnosť; Viď: 2. podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona: údaje o vzdelaní a odbornej praxi resp. odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác uchádzač preukáže, že všetci kľúčoví pracovníci uchádzača majú kvalifikáciu (vzdelanie a odbornú prax) potrebnú na vykonanie stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako dielo aspoň päť rokov odbornej praxe pri stavbách protihlukových stien na diaľniciach alebo inej pozemnej cestnej komunikácii, stavby železníc a že vykonávali rovnakú alebo obdobnú funkciu kľúčového pracovníka najmenej dva roky. Za rozhodné obdobie sa považuje posledných desať priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk (ďalej len rozhodné obdobie). Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky predložením zoznamu kľúčových pracovníkov navrhovaných na vykonanie diela na formulároch Kľúčoví pracovníci na stavbe (Zväzok 1 Príloha B3 a B4 súťažných podkladov), z ktorých obsahu bude vyplývať splnenie tejto podmienky. Za kľúčových pracovníkov/odborníkov sa na účely týchto súťažných podkladov považujú riaditeľ stavby/predstaviteľ Zhotoviteľa, hlavný stavbyvedúci a osoba zodpovedná za merania vloženého útlmu protihlukových bariér, autorizovaný geodet. Uchádzač je povinný doložiť pracovné životopisy uvádzaných osôb a kópie ich preukazov odbornej spôsobilosti vydané na základe osobitného predpisu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, zákona č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov, osvedčenia o akreditácii na výkon tohto druhu merania a vyhodnotenia vloženého útlmu v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.. resp. iné doklady opatrené originálom odtlačku a podpisom príslušnej odborne spôsobilej osoby alebo predloží úradne osvedčené kópie. Kľúčový pracovník vo funkcii riaditeľ stavby predstaviteľ zhotoviteľa preukáže splnenie stanovených podmienok účasti predložením pracovného životopisu a osvedčenou kópiou dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní technického smeru. Účasť v rozhodnom období minimálne na 2 projektoch realizácie protihlukových stien na stavbách diaľnic alebo inej pozemnej cestnej komunikácie, stavby železníc, ktorých súčasťou bola protihluková stena dĺžky minimálne 1 000 metrov. Z toho jeden projekt musí byť vo výške zmluvnej ceny minimálne 2 000 000 EUR (slovom dva milióny EUR) bez DPH. Účasť na jednom z týchto projektov musí byť na pozícii projektového manažéra stavby/riaditeľa stavby/zástupcu zhotoviteľa stavby. Kľúčový pracovník Hlavný stavbyvedúci preukáže splnenie stanovených podmienok účasti predložením pracovného životopisu a oprávnenia o odbornej spôsobilosti vydané na základe osobitného predpisu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Účasť v rozhodnom období minimálne na 2 projektoch realizácie stavieb diaľnic alebo inej pozemnej cestnej komunikácie, stavby železníc, ktorých súčasťou boli protihlukové steny. Účasť na týchto 2 projektoch musí byť na pozícii stavbyvedúceho. Kľúčový pracovník Osoba zodpovedná za merania vloženého útlmu protihlukových bariér preukáže splnenie stanovených podmienok účasti predložením pracovného životopisu a musí byť držiteľom osvedčenia o akreditácii na výkon tohto druhu merania a vyhodnotenia v zmysle zákona 355/2007 Z. z Autorizovaný geodet preukáže splnenie stanovených podmienok účasti predložením pracovného životopisu a oprávnenia o odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov. Verejný obstarávateľ uzná aj rovnocenný doklad/potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktorým uchádzač preukazuje požadovanú skutočnosť; IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu Namiesto: 24.04.2014 09:00 Viď: 13.05.2014 09:00 IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť Namiesto: 24.04.2014 09:00 Viď: 13.05.2014 09:00 IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané Namiesto: 30.09.2014 Viď: 31.10.2014 IV.3.8) Podmienky na otváranie ponúk Namiesto: 24.04.2014 10:00 Viď: 13.05.2014 10:00
8141 - IOX publikovaná vo Vestníku číslo 92/2014
V oznámení 03964-MSP verejného obstarávateľa/obstarávateľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava-Ružinov zverejnenom vo VVO č. 058/2014 zo dňa 22.03.2014 boli nesprávne zverejnené údaje VI.3) Doplňujúce informácie Namiesto: 1/ Súťažné podklady si záujemca vyžiada na základe písomnej žiadosti v slovenskom jazyku zaslanej na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode I.1. Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobne na adrese Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské nivy 45, Bratislava na 3. poschodí v kancelárii č. 48 v čase od 9.00 do 11.00 hod., dňa 24.04.2014 od 8.00 do 9.00 hod. alebo budú zaslané poštou. Viď: 1/ Súťažné podklady si záujemca vyžiada na základe písomnej žiadosti v slovenskom jazyku zaslanej na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode I.1. Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobne na adrese Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské nivy 45, Bratislava na 3. poschodí v kancelárii č. 48 v čase od 9.00 do 11.00 hod., dňa 27.05.2014 od 8.00 do 9.00 hod. alebo budú zaslané poštou. IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu Namiesto: 13.05.2014 09:00 Viď: 27.05.2014 09:00 IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť Namiesto: 13.05.2014 09:00 Viď: 27.05.2014 09:00 IV.3.8) Podmienky na otváranie ponúk Namiesto: 13.05.2014 10:00 Viď: 27.05.2014 10:00

Súvisiace oznámenia

Číslo oznámenia	Rok	Obstarávateľ
19913 - POP	2013	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
9031 - INO	2014	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20884 - INO	2014	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
1671 - VSP	2015	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
11544 - DOP	2016	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
4106 - DOP	2017	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Profil Obstarávateľa

Zákazka:	R1 Vlčkovce - Križovany nad Dudváhom, protihlukové opatrenia
Obstarávateľ:	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Oznámenie 3964 - MSP

Obsah

Redakčné opravy

Súvisiace oznámenia

Profil Obstarávateľa

Dôležité

Nastavenie cookies