Oznámenie 25646 - MSP

Obsah
25646 - MSP
Vestník č. 207/2014 - 23.10.2014

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Formulár: Príloha č. 2 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011

Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Stavebné práce
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA
Slovenská správa ciest
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00003328
Miletičova 19, 82619 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Milan Puchoň, riaditeľ, Ing.Vladimír Kasaj, VO
Mobil: +421 911010924
Telefón: +421 415074624
Fax: +421 415074616
Email: vladimir.kasaj@ssc.sk; adela.simunova@ssc.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.3) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:
Iné (uveďte)
Iný predmet: Správa a údržba ciest I. triedy
I.4) ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
Nie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) OPIS
II.1.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
I/65D Martin obchvat (TEN-T)
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Práce
Uskutočnenie prác
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Martin
Kód NUTS
SK031
II.1.3) Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Pre modernizáciu úseku sa uvažuje s nasledovnými opatreniami:
- Výmena obrusnej a ložnej vrstvy krytu vozovky
- Pokládka výstužnej geomreže v exponovaných úsekoch
- Inštalácia merača teploty
- Úprava priepustov a odvodňovacích zariadení
- Výmena a montáž zvodidiel a smerových stĺpikov
- Montáž tlmičov nárazov a EA koncoviek
- Výmena zvislého dopravného značenia, konštrukcie s pasívnou bezpečnosťou NE a HE
- Oprava mostných objektov
- Riešenie prechodov pre chodcov osadením dopr. značky IP6 na fluorescenčnom podklade a s príslušným vodorovným značením
- doplnenie jestvujúcich portálov zvislých dopravných značiek
II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45000000-7
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45233000-9, 45221100-3, 45233220-7, 45233320-8
II.1.7) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA) Áno
II.1.8) Časti
Táto zákazka sa delí na časti Nie
II.1.9) Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať Nie
II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah
Celkový rozsah podľa projektovej dokumentácie.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota 16 404 870,7800 EUR
II.2.3) Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené Nie
II.3) TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie v dňoch (od zadania zákazky)
Hodnota: 240
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky
Áno. 800.000,00 € Podmienky zloženia v súťažných podkladoch.
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Štátny rozpočet + Európsky fond regionálneho rozvoja, Operačný program doprava, Prioritná os 5.
III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Verejný obstarávateľ nepožaduje od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právne vzťahy do predloženia ponuky. Ak bude úspešným uchádzačom skupina dodávateľov, táto musí vytvoriť právne vzťahy tak, aby bolo zabezpečené riadne plnenie zmluvy. V prípade skupiny dodávateľov sa požaduje pred podpisom zmluvy predložiť verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne voči objednávateľovi za záväzky vzniknuté počas realizácie predmetu zákazky.
III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitnym podmienkam Áno
Opis osobitných podmienok: Verejný obstarávatel' si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu
so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny bez DPH v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky.
Verejný obstarávatel' si vyhradzuje právo postupovať v zmysle § 46 ods.1, ods. 2 zákona a neuzavrieť zmluvu s
úspešným uchádzačom, v prípade nepridelenia nenávratného finančného príspevku zo Štrukturálnych fondov
Európskych spoločenstiev a zo štátneho rozpočtu, alebo aj v prípade neudelenia súhlasu na podpis zmluvy o dielo.
Predmetná stavba bude zhotovovaná v zmysle zmluvných podmienok, ktoré vychádzajú z FIDIC Zmluvné podmienky pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávatel'om.
Pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom verejný obstarávatel' požaduje, aby úspešný uchádzač preukázal (zdokladoval) zabezpečenie Technicko-kvalitatívnych podmienok (TKP) platných na území SR- notifikované podl'a Smernice EÚ č.98/34 - dodávka asfaltových zmesí podl'a TKP č.6 Hutnené asfaltové zmesi a v prípade zahraničného uchádzača adekvátne kvalitatívne podmienky platné na území štátu, z ktorého uchádzač pochádza.
Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy o dielo preukáže zdokladuje zabezpečenie dodávky asfaltových zmesí podľa TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi a to nasledovne:
-Umiestnenie (lokalizáciu) obaľovacej súpravy, v ktorej budú vyrábané asfaltové zmesi
-Hodinové výkony predmetnej obaľovacej súpravy
-Dĺžku v km od obaľovacej súpravy do najvzdialenejšieho bodu realizovaného úseku
-Dopravnú trasu (napr. z bodu A (obaľovacia súprava) do bodu B po komunikácii X). Dokladom sa rozumie zmluvné zabezpečenie (Zmluva o dodávke, Zmluva o budúcej zmluve), doklad o vlastníctve ak uchádzač je vlastníkom obaľovacej súpravy doklad, ktorým vie uchádzač preukázať zabezpečenie dodávky asfaltových zmesí.
Technicko-kvalitatívne podmienky sú zverejnené na webovej stránke Slovenskej správy ciest: link: http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tkp/tkp cast%206_2010.pdf
Pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil ako prílohu k zmluve o dielo - Certifikát kvality stavebných prác podľa normy ISO 9001 vydaný uchádzačovi (zhotoviteľovi) nezávislou inštitúciou.

Zábezpeka na vykonanie stavebných prác je vo výške 5% zmluvnej ceny bez DPH. Zhotovitel' je povinný doručiť
objednávatel'ovi zábezpeku na vykonanie stavebných prác do 28 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.
Zábezpeka na odstránenie vád v záručnej dobe je vo výške 5 % zmluvnej ceny bez DPH.
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
10.1Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 zákona o
verejnom obstarávaní:
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme;
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním;
c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
f) je oprávnený uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá
ponuku;
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať;
h)nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;
i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia;
j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
10.2Uchádzač preukazuje splnenie podmienok uvedených v bode 10.1 predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií nasledovne:
a) podľa bodu 10.1 písm. a) a b): výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;
b) podľa bodu 10.1 písm. c): potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace;
c) podľa bodu 10.1 písm. d): potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace;
d) podľa bodu 10.1 písm. e): potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace;
e) podľa bodu 10.1 písm. f): dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce;
f) podľa bodu 10.1 písm. h), i) a j): čestným vyhlásením;
10.3Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 01. 07. 2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
10.4 Podnikateľ, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte, je na účely zápisu a zmeny údajov v zozname podnikateľov oprávnený predložiť rovnocenné doklady, vydané príslušným orgánom iného členského štátu, alebo potvrdenie o zápise do obdobného zoznamu alebo iný rovnocenný doklad, vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, ktorý obsahuje potvrdenie skutočností, ktoré sú predmetom zápisu alebo zmeny údajov v zozname podnikateľov;
10.5 Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača;
10.6 Ak uchádzačovi bolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať, bude z verejnej súťaže vylúčený;
10.7 Za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Porušenie záväzku, ak ide o bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností alebo bezpečnosť dodávok, možno preukázať aj iným prostriedkom. Lehota podľa bodu 10.6 plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným;
10.8 Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie:
a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c ) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo
d) iný právoplatný rozsudok súdu.
10.9 Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa bodu 10.1 písm.g) spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu.
10.10Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) (bod 10.1 písm.g) zákona o verejnom obstarávaní
preukazuje verejný obstarávateľ;
10.11Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) (bod 10.1 písm.f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť;
10.12 Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa §44, ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti čestným vyhlásení podľa § 32 ods. 11, verejný obstarávateľ
požaduje, aby uchádzač v tomto čestnom vyhlásení uviedol, že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. a) až j) zákona. Toto čestné vyhlásenie bude podpísané oprávnenou osobou uchádzača.
Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: stanovené podmienky účasti vyplývajú priamo z § 26 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
III.2.2) Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
10.13 podľa § 27, ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky (v originálnom vyhotovení alebo v úradne osvedčenej kópii tohto dokumentu, nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponuky), v ktorej má otvorený resp. vedený účet; v predmetnom vyjadrení banka alebo pobočka zahraničnej banky potvrdí, že uchádzač v posledných troch rokoch (ku dňu vydania potvrdenia) nie je v nepovolenom debete, že uchádzač je schopný plniť svoje finančné záväzky, že v prípade splácania úveru uchádzač dodržuje splátkový kalendár, že účet uchádzača nie je predmetom exekúcie.
Uchádzač musí preukázať prístup k úveru alebo iným finančným zdrojom dostatočným pre zaistenie finančných tokov po dobu trvania zmluvy/zákazky minimálne vo výške 10 000 000 EUR.
Dôkazový prostriedok k tomuto bodu:
kladné vyjadrenie banky podľa tohto bodu. Zároveň uchádzač pripojí čestné vyhlásenie, že v ďalších bankách ako v banke (bankách), ktorá podľa tohto bodu vydala potvrdenie, uchádzač nemá otvorený resp. vedený účet alebo iné záväzky.
10.14 Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
10.15 Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
10.16 Uchádzač, ktorého tvorí skupina podnikateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.
10.17 Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa §44, ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v tomto čestnom vyhlásení uviedol. že spĺňa podmienky účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia podľa § 27, ods.1 písm. a) zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to, že uchádzač v predchádzajúcich troch rokoch (tri roky sa počítajú ku dňu vydania potvrdenia) nebol v nepovolenom debete, že uchádzač je schopný plniť svoje finančné záväzky, že v prípade splácania úveru uchádzač dodržuje splátkový kalendár, že účet uchádzača nie je predmetom exekúcie, že uchádzač má prístup k úveru alebo iným finančným zdrojom po dobu
trvania zákazky minimálne vo výške 10 000 000 EUR. Toto čestné vyhlásenie bude podpísané oprávnenou osobou uchádzača.
Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: uvedené podmienky sledujú cieľ, aby záujemca bol ekonomický stabilný, ktorý si plní finančné záväzky riadne a včas.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
Minimálna požadovaná úroveň štandardov je uvedená v texte jednotlivých podmienok účasti na preukázanie
ekonomickej a finančnej spôsobilosti.
III.2.3) Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
10.18 podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznam stavebných prác uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov ( 2009 -2013 ) doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s
uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak takéto potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplnený dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Minimálna požadovaná úroveň:
Uchádzač musí preukázať, že za posledných 5 rokov ( 2009 -2013 ) uskutočnil stavebné práce s celkovým objemom uskutočnených prác vyšším ako 10 000 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Skupina ako celok musí spĺňať tú istú hodnotu.
Za stavebné práce s obdobným predmetom zákazky sa považujú stavebné práce na výstavbe, rekonštrukcii diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy a výstavba a rekonštrukcia mostov na uvedených cestách s celkovou šírkou min. 9,5 m.
10.19 podľa § 28 ods.1 písm.g) zákona o verejnom obstarávaní údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej
kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác:
Minimálna požadovaná úroveň:
1.vedúci stavby :
Minimálne kritériá týkajúce sa kvalifikácie, zručnosti a praxe pre túto funkciu sú nasledovné:
-vykonávanie činnosti vedúceho stavby, alebo zástupcu vedúceho stavby min. pre 2 projekty týkajúce sa diaľnic,
rýchlostných ciest alebo ciest I. triedy s hodnotou projektu minimálne 5 000 000,00 EUR bez DPH (jednotlivo), z toho :
-aspoň jeden projekt počas obdobia 2000 až 2013 vrátane
Súčasne predloží zoznam realizovaných zmlúv, u ktorých vykonával činnosť vedúceho stavby, resp. zástupcu vedúceho stavby. Zoznam realizovaných zmlúv musí obsahovať:
a)meno a priezvisko odborníka
b)predmet zákazky
c)čas plnenia
d)názov a sídlo odberateľa / objednávateľa
e)kontaktnú osobu odberateľa, tel. číslo a e-mail, kde je možné overiť si tieto údaje
2.zástupca vedúceho stavby :
Minimálne kritériá týkajúce sa kvalifikácie, zručnosti a praxe pre túto funkciu sú nasledovné:
-vykonávanie činnosti vedúceho stavby, alebo zástupcu vedúceho stavby min. pre 1 projekt týkajúci sa diaľnic,
rýchlostných ciest alebo ciest I. triedy s hodnotou projektu minimálne 5 000 000,00 EUR bez DPH (jednotlivo), z toho :
-aspoň jeden projekt počas obdobia 2000 až 2013 vrátane
Súčasne predloží zoznam realizovaných zmlúv, u ktorých vykonával činnosť vedúceho stavby, resp. zástupcu vedúceho stavby. Zoznam realizovaných zmlúv musí obsahovať:
a)meno a priezvisko odborníka
b)predmet zákazky
c)čas plnenia
d)názov a sídlo odberateľa / objednávateľa
e)kontaktnú osobu odberateľa, tel. číslo a e-mail, kde je možné overiť si tieto údaje
U pracovníkov - vedúci stavby a zástupca vedúceho stavby - je potrebné doložiť doklad o odbornej kvalifikácii v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, s odborným zameraním inžinierske stavby - dopravné stavby, alebo adekvátny ekvivalent vydaný v krajine sídla uchádzača, na základe ktorého môže vykonávať uvedené činnosti v krajine svojho sídla.
3.Zodpovedný geodet uchádzača musí mať preukázateľnú kvalifikáciu na výkon činnosti v zmysle zákona č.216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov. Uchádzač predloží úradne osvedčené kópie požadovaných dokladov alebo adekvátny ekvivalent vydaný krajinou sídla uchádzača, na základe ktorého môže vykonávať uvedené činnosti v krajine svojho sídla.
4.Osoba/y zodpovedná/é za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci musí/musia mať preukázateľnú kvalifikáciu v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov alebo adekvátny ekvivalent vydaný krajinou sídla 6/11 uchádzača.
Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, má možnosť overiť si platnosť zahraničných certifikátov na území SR na
web stránke http://www.sksi.sk (stránka je aj v anglickej mutácii).
10.20 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi 5/9 preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
10.21 V prípade, ak uchádzač predkladá v zozname aj stavebné práce, ktorých uskutočnenie presahuje stanovené obdobie rokov ( 2009 -2013 ), uchádzač v zozname a v potvrdení uvedie zvlášť cenu iba za tú časť, ktorá bola uskutočnená v požadovanom období.
10.22 uchádzač, ktorého tvorí skupina podnikateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.
10.23 Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa §44, ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom
obstarávaní, verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v tomto čestnom vyhlásení uviedol, že spĺňa podmienky účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:
- podľa § 28, ods.1 písm. b) zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to, že uchádzač za posledných 5 rokov ( 2009 - 2013 ) uskutočnil stavebné práce na výstavbe, rekonštrukcii diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy a výstavbe a rekonštrukcii mostov na uvedených cestách s celkovým objemom uskutočnených prác vyšším ako 10 000 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene
- podľa § 28, ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní a to, že uchádzač má zabezpečené osoby zodpovedné za riadenie stavebných prác:
1. Vedúci stavby a
2. Zástupca vedúceho stavby s požadovanou odbornou kvalifikáciou a preukázateľnými odbornými skúsenosťami v pozícii vedúceho stavby alebo zástupcu vedúceho stavby min. pre 2 projekty (vedúci stavby) resp. min. 1 projekt (zástupca vedúceho stavby ) týkajúce sa diaľnic, rýchlostných ciest alebo ciest I. triedy s hodnotou projektu min. 5 000 000,00 EUR bez DPH jednotlivo.
3. Zodpovedný geodet má preukázateľnú kvalifikáciu na výkon činnosti.
4. Osoba zodpovedná za BOZP má preukázateľnú kvalifikáciu v zmysle zákona o BOZP.
Toto čestné vyhlásenie bude podpísané oprávnenou osobou záujemcu.
10.24 Zahraničný uchádzač môže osvedčenia, oprávnenia alebo certifikáty požadované v zmysle slovenských právnych noriem na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti nahradiť ekvivalentnými dokladmi vydanými podľa práva krajiny pôvodu uchádzača. Ekvivalentnosť zahraničných osvedčení, oprávnení alebo certifikátov posudzuje príslušná komora (Slovenská komora stavebných inžinierov, Komora geodetov a kartografov, ...)
Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: verejný obstarávateľ vyžaduje predmetné doklady na preukázanie skúseností s realizáciou obdobných zákaziek a tým k zabezpečeniu predpokladu stabilného a bezproblémového plnenia predmetu zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
Minimálna požadovaná úroveň štandardov je uvedená v texte jednotlivých podmienok účasti na preukázanie technickej spôsobilosti.
III.2.4) Informácie o vyhradených zákazkách
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Otvorená
IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia Nie
IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1) Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
712/2014
IV.3.2) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
Áno
Ak áno Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2014/S 191-335948
z: 02.10.2014
IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 05.12.2014 09:00
Spoplatnená dokumentácia Nie
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 05.12.2014 09:00
IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
SK
Lehoty a podmienky verejnej súťaže
IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie Do dátumu
Dátum: 30.04.2015
IV.3.8) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.12.2014 12:00
Miesto: IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk Áno
Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie časti ponúk označených ako OSTATNÉ je neverejné.
Na otváraní častí ponúk označených ako KRITÉRIÁ sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená.
Uchádzač, ktorým je fyzická osoba alebo štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača, ktorým je
právnická osoba, preukáže svoju totožnosť pred otváraním ponúk (časť KRITÉRIÁ) občianskym preukazom alebo
cestovným dokladom. Iný zástupca uchádzača sa musí preukázať aj plnou mocou, v ktorej je uchádzačom
splnomocnený na jeho zastupovanie na otváraní ponúk (časť KRITÉRIÁ).
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať Nie
VI.2) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Vyplňte Áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Štátny rozpočet + Európsky fond regionálneho rozvoja, Operačný program doprava, Prioritná os 5.
VI.3) DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Súťažné podklady budú poskytnuté záujemcovi na základe písomnej žiadosti v slovenskom jazyku doručenej na adresu kontaktného miesta (SSC, IVSC Žilina). Žiadosť musí byť podpísaná oprávnenou osobou záujemcu a musí obsahovať presnú adresu a kontakty: č.tel, č. faxu, email a spôsob prevzatia súťažných podkladov (osobne alebo zaslať poštou). Verejný obstarávateľ bude akceptovať žiadosť zaslanú faxom, ale súčasne ju záujemca doručí poštou alebo elektronickými prostriedkami do 5 dní odo dňa odoslania žiadosti faxom. Za dátum doručenia sa bude považovať prvé doručenie.
Záujemcom sa doporučuje predložiť žiadosť v dostatočnom časovom predstihu, aby vedeli využiť inštitút vysvetľovania súťažných podkladov.
Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobne po dohode s kontaktnou osobou v pracovných dňoch v čase od 9.00 do11.00 hod. na adrese SSC IVSC Žilina, odd. verejného obstarávania, alebo budú zaslané poštou.
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Kasaj (+421 415074624), Mgr. Adela Šimúnová (+421 415074623).
2. Jazyk komunikácie: štátny jazyk SR
3. Žiadosť o vysvetlenie podmienok účasti a iných informácií uvedených v tomto oznámení a v súťažných podkladoch, musí záujemca doručiť najneskôr do 12.11.2014 na adresu SSC IVSC Žilina, odd. verejného obstarávania, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina v listovej podobe.
4. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byt' v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávatel' vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávatel'ov - § 39 ods. 5 zák. č.25/2006 o verejnom obstarávaní.
5. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov/združenie, vyžaduje sa na obálke, ktorou sa predkladá ponuka, vyznačenie všetkých členov skupiny/združenia.
6. Osobné doručenie ponuky do podateľne kontaktného miesta je možné v pracovných dňoch SR v čase 7.00 - 11.00 hod. a 12.00 - 14.00 hod.
7. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať dve samostatné uzavreté časti, a to: časť ponuky označená slovom OSTATNÉ a časť ponuky označená slovom KRITÉRIÁ.
7.1 Ponuka označená ako časť OSTATNÉ musí obsahovať:
7.1.1 titulný list s názvom a sídlom uchádzača a označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na predmet zákazky podľa týchto súťažných podkladov a jedná sa o časť OSTATNÉ.
7.1.2 obsah ponuky označenej ako časť OSTATNÉ (s odkazom na očíslované strany)
7.1.3 formulár č.2 Splnomocnenie pre signatára ponuky
7.1.4 vyplnená Príloha k ponuke (zväzok 1 časť 1.2; 1.2.2)
7.1.5 čestné vyhlásenie uchádzača, že:
a) súhlasí s podmienkami tejto verejnej súťaže
b) všetky doklady, dokumenty a iné písomnosti obsiahnuté v ponuke a údaje v nich uvedené sú úplné, pravdivé a v súlade so všetkými skutočnosťami týkajúcimi sa uchádzača ku dňu predloženia jeho ponuky verejnému obstarávateľovi
c) v ním navrhovanej cene zohľadnil všetky predvídateľné neistoty v požadovanom rozsahu stavebných prác
7.1.6 doklady a dokumenty na splnenie podmienok účasti podľa bodu 10
7.1.7 formulár č.8 Pracovný plán / harmonogram výstavby
7.1.8 formulár č.9 Realizácia diela vo väzbe na dodávku rozhodujúcich stavebných materiálov
7.1.9 formulár č.10 Systém zabezpečenia kvality stavebných prác
7.1.10 formulár č.12 Všeobecné informácie o uchádzačovi
7.1.11 formulár č.13, 13a, 13b Údaje o skupine dodávateľov (ak je relevantné)
7.1.12 Doklad o zložení zábezpeky podľa bodu 24
7.1.13 Uchádzač predloží v listinnej podobe 1 rovnopis svojej ponuky označenej ako časť OSTATNÉ v štátnom jazyku, ktorý bude mať platnosť originálu a 1 fotokópiu tohto rovnopisu označené tak, aby boli od seba jednoznačne odlíšiteľné.
Súčasne predloží uchádzač ponuku v elektronickej podobe naskenovanú na CD nosiči vo formáte pdf s
anonymizovaním/vymazaním osobných údajov, ktoré podliehajú zákonu č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokument podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.
7.2 Ponuka označená ako časť KRITÉRIÁ musí obsahovať:
7.2.1. titulný list s názvom a sídlom uchádzača a označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na
predmet zákazky podľa týchto súťažných podkladov a jedná sa o časť KRITÉRIÁ
7.2.2 obsah ponuky označenej ako časť KRITÉRIÁ (s odkazom na očíslované strany)
7.2.3 vyplnený formulár č.1 Návrh uchádzača na plnenie kritérií hodnotenia ponúk
7.2.4 vyplnený Ponukový list (zväzok 1, časť 1.2; 1.2.1)
7.2.5 ponúkanú cenu prác - ocenený súpis položiek v zmysle zväzku 4 Cenová časť súťažných podkladov na priloženom CD vo formáte xls
7.2.6 formulár č.11 (11.1, 11.2, 11.3) Zariadenie staveniska zhotoviteľa
7.2.7 návrh Zmluvy o dielo podpísaný osobou/osobami oprávnenými konať v záväzkových vzťahoch.
7.2.8 Uchádzač predloží v listinnej podobe 1 rovnopis svojej ponuky označenej ako časť KRITÉRIA v štátnom jazyku, ktorý bude mať platnosť originálu a 1 fotokópiu tohto rovnopisu označené tak, aby boli od seba jednoznačne odlíšiteľné.
Súčasne predloží uchádzač ponuku v elektronickej podobe naskenovanú na CD nosiči vo formáte pdf s
anonymizovaním/vymazaním osobných údajov, ktoré podliehajú zákonu č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokument podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.
8. Doklady musia byt' predložené ako originály alebo úradne overené kópie, ak to nie je uvedené ináč.
9. V prípade, že zákazky uchádzača boli realizované v inej mene ako euro, prepočet tejto meny je potrebné prepočítať na euro v kurze vyhlásenom ECS ( Európska centrálna banka) 28 dní predo dňom určeným na predkladanie ponúk.
Prepočet SKK na EUR kurzom 30,1260 SKK / 1 EUR.
10. Uchádzač v ponuke ocení určené položky podl'a výkazu výmer. Akákol'vek zmena položiek výkazu je neprípustná.
Uchádzač uvedie sadzby alebo ceny v EUR pre každú položku vo Výkaze výmer.
11. Dátum a čas vyznačený v bode IV.3.8. Podmienky na otváranie ponúk tohto oznámenia sa týka otvárania časti ponúk označených ako OSTATNÉ, ktoré je v zmysle zákona o verejnom obstarávaní neverejné.
Otváranie častí ponúk označených ako KRITÉRIÁ vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené.
12. Pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač preukázal (zdokladoval) zabezpečenie Technicko-kvalitatívnych podmienok (TKP) platných na území SR- notifikované podľa Smernice EÚ č.98/34 - dodávka asfaltových zmesí podľa TKP č.6 Hutnené asfaltové zmesi
a v prípade zahraničného uchádzača adekvátne kvalitatívne podmienky platné na území štátu, z ktorého uchádzač pochádza.
Technicko-kvalitatívne podmienky sú zverejnené na webovej stránke Slovenskej spravy ciest, link:
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tkp/tkp_cast%206_2010.pdf.
Pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil ako prílohu k zmluve o dielo - Certifikát kvality stavebných prác podľa normy ISO 9001 vydaný uchádzačovi (zhotoviteľovi) nezávislou inštitúciou.
13. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
a) Ministerstvo dopravy SR a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
14. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať v zmysle §46 zákona; resp. neprijať ani jednu ponuku a
neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ponuky budú neprijateľné; v prípade nepridelenia finančných prostriedkov zo Štrukturálnych fondov EÚ; v prípade ak uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v poradí, odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť podľa bodu 35.7.3 súťažných podkladov; v prípade nepridelenia súhlasu na podpis zmluvy, resp. v prípade, ak ponúkané ceny budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky.
15. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov/uchádzačov na ustanovenie § 18a zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle ktorého ak uchádzač alebo záujemca predkladá verejnému obstarávateľovi dokumenty v listinnej podobe, predloží ich súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu s anonymizovaním tých častí dokumentov predkladaných elektronicky, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky.
Táto povinnosť sa týka žiadostí o účasť, ponúk, vysvetľovania a dopĺňania dokladov predložených na preukázanie
splnenia podmienok účasti, vysvetľovania ponuky a mimoriadne nízkej ponuky a ďalších dokumentov, ktoré záujemca alebo uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi.
VI.4) ODVOLACIE KONANIE
VI.4.1) Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 82004 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 82004 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
20.10.2014

Redakčné opravy
29606 - IOX publikovaná vo Vestníku číslo 239/2014
V oznámení 25646-MSP verejného obstarávateľa/obstarávateľa Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava - mestská časť Ružinov zverejnenom vo VVO č. 207/2014 zo dňa 23.10.2014 boli nesprávne zverejnené údaje VI.3) DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE - bod 3 Namiesto: najneskôr do 12.11.2014 Viď: najneskôr do 28.11.2014 IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu Namiesto: 05.12.2014 Viď: 18.12.2014 IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť Namiesto: 05.12.2014 Viď: 18.12.2014 IV.3.8) Podmienky na otváranie ponúk Namiesto: 05.12.2014 Viď: 18.12.2014 IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu Doplnený text: Dátum: 18.12.2014 IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť Doplnený text: Dátum: 18.12.2014 IV.3.8) Podmienky na otváranie ponúk Doplnený text: Dátum: 18.12.2014 VI.3) DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE - bod 3 Doplnený text: najneskôr do 28.11.2014
30445 - IOX publikovaná vo Vestníku číslo 244/2014
V oznámení 25646-MSP verejného obstarávateľa/obstarávateľa Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava - mestská časť Ružinov zverejnenom vo VVO č. 207/2014 zo dňa 23.10.2014 boli nesprávne zverejnené údaje VI.3) DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE Doplnený text: Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predložil aj nižšie uvedené certifikáty a vyhlásenia o parametroch k nasledovným výrobkom: - na zvislé DZ do 2,25 m2 s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, STN EN 12899-1 - na zvislé DZ nad 2,25 m2 s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, STN EN 12899-1 - na vodorovné dopravné značenie: STN 01 8020, STN EN 12 899-1, STN EN 1436 - na nosiče spĺňajúce pasívnu bezpečnosť: STN EN 12899-1 so skúškami podľa STN EN 12 767 s triedou pasívnej bezpečnosti 100 NE 1, 2 alebo 3 a 70 HE 1,21 alebo 3 - na zvodidlá: certifikát podľa STN EN 1317-5 pre každý typ zvodidla podľa PD a technickej správy - na EA koncovky: SK certifikát podľa STN v súlade s USM 01/2013 podľa STN EN 1317-5 s posúdením zhody vykonaným podľa STN P ENV 1317-4 a technické podmienky výrobcu - na tlmiče nárazu: certifikát podľa STN EN 1317-5 so skúškami vykonanými podľa STN EN 1317-4 - na cestný teplomer (informačný panel): STN EN 12966-1, STN EN 12966-3 (preukázať dohľad a kontrolu kvality), EMC EN 50293 (protokol o skúške od akreditovaného pracoviska) splnením tried TP 09/2008 podľa technickej správy k projektu - na sondu (senzor zabudovaný do vozovky): STN EN 15518-3, smernica 98/336/EHS a 72/23/EHS (preukázať vyhlásením o zhode) Uchádzač predloží originály alebo overené kópie. Verejný obstarávateľ prijme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom členskom štáte Európskej únie, alebo v inom štáte sídla uchádzača, predložený uchádzačom preukazujúci požadovanú skutočnosť.

Súvisiace oznámenia

Profil Obstarávateľa

Dôležité

Elektronická platforma verejného obstarávania (EPVO)
Eforms
Vestník a Registre
JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT (JED)