Oznámenie 15512 - WYP

Obsah
15512 - WYP
Vestník č. 147/2015 - 28.07.2015

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Slovenská správa ciest
IČO: 00003328
Miletičova 19, 82619 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské nám.č.4, 040 01 Košice
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Fabian, Ing. Janka Šimanská
Telefón: +421 557277200
Fax: +421 557277225
Email: jozef.fabian@ssc.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.ssc.sk
Ďalšie informácie možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
iné - Iný verejný obstarávateľ
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): Štátna rozpočtová organizácia
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II. OPIS
II.1. Názov zákazky
Zvislé dopravné značenie na cestách I.triedy v správe SSC IVSC Košice
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Úseky štátnych ciest I.triedy I/18, I/68, I/73, I/77, I/77A, I/15, I/79, I/79A, I/67, I/50, I/74 vo východoslovenskom regióne v správe SSC IVSC Košice.
NUTS kód:
SK04
II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je dodávka, demontáž, montáž a osadenie zvislých dopravných značiek (ZDZ), oprava mechanicky poškodených ZDZ, oprava a výmena symbolov veľkoplošných ZDZ, demontáž a likvidácia poškodených ZDZ, likvidácia vybúraného materiálu, presun na miesto výkonu, zemné a betonárske práce, úprava okolia osadenej ZDZ.
II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45233290-8
II.1.5) Časti
Táto zákazka sa delí na časti Nie
II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah
Dodávka, demontáž, montáž a osadenie zvislých dopravných značiek (ZDZ), oprava mechanicky poškodených ZDZ, oprava a výmena symbolov veľkoplošných ZDZ, demontáž a likvidácia poškodených ZDZ, likvidácia vybúraného materiálu, presun na miesto výkonu, zemné a betonárske práce, úprava okolia osadenej ZDZ na cestách I.triedy v Košickom a Prešovskom kraji v správe SSC IVSC Košice.

Nakoľko rozsah a druh požadovaných prác a dopravných značiek je orientačný, budú požiadavky na jednotlivé práce a dodávky s termínom ich plnenia a miestom dodania/osadenia upresňované osobami objednávateľa oprávnenými k zadávaniu a preberaniu prác.
II.2.2. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota 1 000 000,0000 EUR
II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 36
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1. Podmienky účasti
III.1.1. Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1 Osobné postavenie uchádzača.
1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v §26 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní:
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,
c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
f) je oprávnený uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku,
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2 .ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola,
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

1.2 Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v bode 1.1 predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópii nasledovne:
a) podľa bodu 1.1 písm.a) a b): výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace
b) podľa bodu 1.1 písm.c): potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace
c) podľa bodu 1.1 písm.d): potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace
d )podľa bodu 1.1 písm.e): potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace
e) podľa bodu 1.1 písm.f): dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce
f) podľa bodu 1.1 písm. h): čestným vyhlásením
g) podľa bodu 1.1 písm. i), j): čestným vyhlásením

1.3 Podnikateľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa §26 zákona o verejnom obstarávaní údajmi a dokladmi zapísanými v zozname podnikateľov.
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa predpisov účinných do 28.04.2015 na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa §26 ods.1 písm.c) zákona o verejnom obstarávaní že nie je v reštrukturalizácii (bod 1.1 písm.c) - predloží potvrdenie príslušného súdu, nie staršie ako 3 mesiace (bod 1.2 písm.b ).

1.4 Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.

1.5 Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.

1.6 Ak uchádzačovi bolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať, bude z verejného obstarávania vylúčený,

1.7 Za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní, porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa bodu 1.1 písm. g) plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným. Porušenie záväzku, ak ide o bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností alebo bezpečnosť dodávok, možno preukázať aj iným prostriedkom.

1.8 Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie:
a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu proti ktorému nie je možné podať žalobu
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu proti ktorému nebola podaná žaloba
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo
d) iný právoplatný rozsudok súdu.

1.9 Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa bodu 1.1 písm. g) spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu.

1.10 Splnenie podmienky účasti podľa §26 ods.1 písm.g) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje verejný obstarávateľ.

Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ určil podmienky účasti v súlade s §100 ods.1písm.b), v nadväznosti na §26 a §32 zákona o verejnom obstarávaní.

2 Preukazovanie majetkovej účasti.
2.1 Uchádzač vo svojej ponuke predloží dokumenty a uvedie informácie, ktorými preukazuje svoju majetkovú účasť v zmysle §26a zákona o verejnom obstarávaní.

2.2 Verejného obstarávania sa nemôže zúčastniť:
a) právnická osoba, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť ,
b) právnická osoba, v ktorej fyzické osoby majú kvalifikovanú účasť a majú bydlisko v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje takúto kvalifikovanú účasť preukázať alebo
c) právnická osoba, v ktorej majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári

2.3 Kvalifikovanou účasťou sa na účely zákona o verejnom obstarávaní rozumie priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 10% na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu; nepriamym podielom sa na účely zákona o verejnom obstarávaní rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých má držiteľ nepriameho podielu kvalifikovanú účasť.

2.4 Majetková účasť sa preukazuje výpisom z obchodného registra alebo výpisom z inej zákonom ustanovenej evidencie, zoznamom akcionárov vedených akciovou spoločnosťou, dokladom vydaným centrálnym depozitárom cenných papierov alebo obdobnými dokladmi vydanými inými orgánmi alebo orgánmi iných štátov, nie staršími ako tri mesiace.

Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ určil podmienky účasti v súlade s §100 ods.1písm.b), v nadväznosti na §26a a §32 zákona o verejnom obstarávaní.

3 Splnenie podmienok účasti podľa §26 a §26a zákona o verejnom obstarávaní
3.1 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia (§26) a preukazovania majetkovej účasti (§26a) za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa §26 ods.1 písm. f) (bod 1.1f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

3.2 Splnenie podmienok účasti (§26, resp. §26a) môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením (formulár C) podľa §32 ods.11 zákona, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa §44 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti (§26, resp. §26a) čestným vyhlásením podľa §32 ods.11 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v tomto čestnom vyhlásení uviedol:
a) že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §26 ods.1 písm.a) až j) zákona o verejnom obstarávaní, resp.
b )že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa preukazovania majetkovej účasti podľa §26a zákona o verejnom obstarávaní a súčasne
c) ktoré doklady v zmysle v §26 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní menovite preukazuje/nahrádza predložením daného čestného prehlásenia, resp.
d) ktoré doklady v zmysle v §26a ods.3 zákona o verejnom obstarávaní menovite preukazuje/nahrádza predložením daného čestného prehlásenia.
Čestné vyhlásenie musí obsahovať všetky údaje požadované v podmienkach účasti. Toto čestné vyhlásenie bude podpísané oprávnenou osobou uchádzača.
III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 4 Finančné a ekonomické postavenie.
4.1 Uchádzač vo svojej ponuke predloží dokumenty a uvedie informácie, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie v zmysle §27 zákona o verejnom obstarávaní.

4.2 Uchádzač v rámci obsahu svojej ponuky preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie:
a) podľa §27 ods.1 písm.a) zákona o verejnom obstarávaní
vyjadrením banky (bánk) alebo pobočky zahraničnej banky (bánk) o schopnosti plniť finančné záväzky uchádzača.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Požaduje sa vyjadrenie banky/bánk, v ktorej/ktorých má uchádzač vedený účet, o schopnosti plniť svoje finančné záväzky, že v prípade splácania úveru uchádzač dodržuje splátkový kalendár, jeho bankový/é účet/účty nebol/i predmetom exekúcie.
Výpis z účtu nenahrádza vyjadrenie banky/bánk.
Uchádzač predloží vyjadrenie banky/bánk v originálnom vyhotovení alebo úradne osvedčených kópiách, podpísané oprávneným zástupcom banky, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk.
Ďalej uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že nemá vedený účet/účty v inej/iných banke/bankách ako v tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyjadrenie podľa vyššie uvedenej požiadavky.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ určil podmienku účasti v súlade s §100 ods.1písm.b), v nadväznosti na §27 a §32 zákona o verejnom obstarávaní. Cieľom je, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť pokryť finančné náklady spojené s bezproblémovým plnením predmetu zákazky.

4.3 Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie uchádzača.

4.4 Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže uchádzač využiť finančné zdroje inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného alebo ekonomického postavenia.
Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie , že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí spĺňať podmienky účasti podľa §26 ods.1 a §26a zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté.
Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť sám alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal, možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

4.5 Uchádzač ktorého tvorí skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.

4.6 Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením (formulár C) podľa §32 ods.11 zákona, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa §44 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením podľa §32 ods.11 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v tomto čestnom vyhlásení uviedol:
a) že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa §27 ods.1 písm.a) zákona, teda že je schopný plniť svoje finančné záväzky a súčasne
b) ktoré doklady menovite preukazuje/nahrádza predložením daného čestného prehlásenia

Čestné vyhlásenie musí obsahovať všetky údaje požadované v podmienkach účasti. Toto čestné vyhlásenie bude podpísané oprávnenou osobou uchádzača.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Minimálna požadovaná úroveň štandardov je uvedená v texte jednotlivých podmienok účasti na preukázanie
ekonomického a finančného postavenia.
III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 5 Technická alebo odborná spôsobilosť.
5.1 Uchádzač vo svojej ponuke predloží dokumenty a uvedie informácie, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v zmysle §28 zákona.

5.2 Uchádzač v rámci svojej ponuky preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť:
a) podľa §28 ods.1 písm.b) zákona o verejnom obstarávaní
zoznamom stavebných prác s obdobným predmetom ako je predmet tejto zákazky uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (2010 až 2014), doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest, lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je referencia (potvrdený dôkaz o plnení)
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak takéto potvrdenie uchádzač nemá k dispozícií, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplnením dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah na základe ktorého boli uskutočnené.

Za stavebné práce s obdobným predmetom ako je predmet tejto zákazky sa považujú stavebné práce pri realizácii a oprave zvislých dopravných značiek (ZDZ) na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I., II., III.triedy.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Požaduje sa, aby uchádzač preukázal/zdokladoval stavebné práce, uskutočnené v rokoch 2010 až 2014 pri realizácii ZDZ na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I., II., III.triedy v celkovom objeme minimálne 1 500 000,00 EUR bez DPH, pričom musí preukázať, že v rámci tohto zoznamu realizoval (ZDZ na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I., II., III.triedy v rozhodnom období) minimálne jednu zákazku s hodnotou minimálne 100 000,00 EUR bez DPH jednotlivo za každý rok.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ určil podmienku účasti v súlade s §100 ods.1písm.b), v nadväznosti na §28 a §32 zákona o verejnom obstarávaní. Cieľom je, aby uchádzač mal dostatočné skúsenosti s realizáciou stavebných prác s obdobným predmetom ako je predmet tejto zákazky.

b) podľa §28 ods.1 písm.g) zákona o verejnom obstarávaní
údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
1) U stavbyvedúceho je potrebné doložiť doklad o odbornej kvalifikácii v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, s odborným zameraním inžinierske stavby dopravné stavby, alebo adekvátny ekvivalent vydaný v krajine sídla uchádzača, na základe ktorého môže vykonávať uvedené činnosti v krajine svojho sídla.
2) Osoba/y zodpovedná/é za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci musí/musia mať preukázateľnú kvalifikáciu v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov alebo adekvátny ekvivalent vydaný krajinou sídla uchádzača.
Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike, má možnosť overiť si platnosť zahraničných certifikátov na území SR na web stránke http://www.sksi.sk (stránka je aj v anglickej mutácii).

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ určil podmienku účasti v súlade s §100 ods.1písm.b), v nadväznosti na §28 a §32 zákona o verejnom obstarávaní. Cieľom je, aby odborníci, ktorí budú predmetnú zákazku zabezpečovať, mali požadované vzdelanie a boli reálne po odbornej (technickej) stránke schopní zabezpečovať bezproblémové plnenie predmetu zákazky v rozsahu požadovanom verejným obstarávateľom.

c) podľa §28 ods.1 písm.j) zákona o verejnom obstarávaní
údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Uchádzač predloží zoznam strojných, technických, výrobných zariadení a stavebných mechanizmov, potrebných na uskutočnenie predmetu zákazky.
K týmto zariadeniam a mechanizmom uchádzač uvedie:
- názov zariadenia/stroja,
- technické parametre,
- umiestnenie
- vek (roky),
- vlastníctvo (vlastné, cudzie).
V čestnom vyhlásení uvedie, či strojné, technické a výrobné zariadenie vlastní, prenajíma alebo ho bude používať subdodávateľ.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ určil podmienku účasti v súlade s §100 ods.1písm.b), v nadväznosti na §28 a §32 zákona o verejnom obstarávaní. Cieľom je, aby verejný obstarávateľ získal informácie, či uchádzač má alebo si vie zabezpečiť strojné a technické vybavenie potrebné na uskutočnenie predmetných stavebných prác.

5.3 Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač využiť technické a odborné kapacity inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť , že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa §26 ods.1 a §26a zákona vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
Ak uchádzač preukázal technickú alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa nie je dotknutá.

5.4 Zahraničný uchádzač môže osvedčenia, oprávnenia alebo certifikáty požadované v zmysle slovenských právnych noriem na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti nahradiť ekvivalentnými dokladmi vydanými podľa práva krajiny pôvodu uchádzača. Ekvivalentnosť zahraničných osvedčení, oprávnení alebo certifikátov posudzuje príslušná odborná komora (Slovenská komora stavebných inžinierov, Komora geodetov a kartografov, ...)

5.5 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.

5.6 Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením (formulár C) podľa §32 ods.11 zákona, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa §44 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením podľa §32 ods.11 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v tomto čestnom vyhlásení uviedol:
a) že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa §28 ods.1 písm.b), g) a j) zákona o verejnom obstarávaní a súčasne
b) ktoré doklady menovite preukazuje/nahrádza predložením daného čestného prehlásenia.

Čestné vyhlásenie musí obsahovať všetky údaje požadované v podmienkach účasti. Toto čestné vyhlásenie bude podpísané oprávnenou osobou uchádzača.

5.7 Podľa §33 ods.4 zákona verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Minimálna požadovaná úroveň štandardov je uvedená v texte jednotlivých podmienok účasti na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba Najnižšia cena
IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia
Nie
IV.2. Administratívne informácie
IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
VO-639/2015
IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 18.08.2015 09:00
Úhrada za súťažné podklady
Uveďte Nie
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 18.08.2015 09:00
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 18.08.2015 10:00
Miesto : Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské nám.č.4, Košice
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otváranie časti ponúk označených ako OSTATNÉ je neverejné.

Na otváraní častí ponúk označených ako KRITÉRIÁ sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená.

Uchádzač, ktorým je fyzická osoba alebo štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača, ktorým je
právnická osoba, preukáže svoju totožnosť pred otváraním ponúk (časť KRITÉRIÁ) občianskym preukazom alebo
cestovným dokladom. Iný zástupca uchádzača sa musí preukázať aj plnou mocou, v ktorej je uchádzačom
splnomocnený na jeho zastupovanie na otváraní ponúk (časť KRITÉRIÁ).
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
VI.2. Ďalšie doplňujúce informácie
1. Jazyk komunikácie: štátny jazyk SR.

2. Súťažné podklady budú poskytnuté záujemcovi na základe písomnej žiadosti v slovenskom jazyku doručenej na adresu kontaktného miesta (Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice). Žiadosť musí byť podpísaná oprávnenou osobou záujemcu a musí obsahovať presnú adresu a kontakty: meno, č.tel, č. faxu, email a spôsob prevzatia súťažných podkladov (osobne alebo zaslať poštou). Verejný obstarávateľ bude akceptovať žiadosť zaslanú faxom alebo elektronickou poštou, ale súčasne ju záujemca doručí poštou do 3 dní odo dňa odoslania žiadosti elektronickými prostriedkami. Za dátum doručenia sa bude považovať prvé doručenie.

3. Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobne po dohode s kontaktnou osobou v pracovných dňoch v čase od 09.00 hod. do 11.00 hod. na adrese SSC IVSC Košice, odd. verejného obstarávania, alebo budú zaslané poštou.
Kontaktná osoba: Ing. Janka Šimanská (+421 557277227), Ing. Hedviga Jalčová , Ing. Jaroslav Štelmák (+421 557277228).

4. Záujemca môže požiadať o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. Žiadosť o vysvetlenie doručí na adresu kontaktného miesta (Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice) najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Vysvetlenie , resp. doplnenie súťažných podkladov bude poskytnuté všetkým zainteresovaným záujemcom, najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie.

5. Osobné odovzdanie ponuky do podateľne kontaktného miesta je možné v pracovných dňoch SR v čase od 08.00 hod. do 14.00 hod.

6. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov/združenie, vyžaduje sa na obálke, ktorou sa predkladá ponuka,
vyznačenie všetkých členov skupiny/združenia.

7. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy o dielo tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa §45 zákona o verejnom obstarávaní, ak bol na ich uzatvorenie písomne vyzvaný:

a) pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač predložil certifikáty a vyhlásenia o parametroch vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na preukazovanie zhody stavebných výrobkov s technickými špecifikáciami podľa zákona č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmnene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č.162/2013 Z.z. na materiál/výrobky, ktorými bude uchádzač realizovať predmet zákazky:
I. - ZDZ s retroreflexnou fóliou triedy 1, 2, 3 STN EN 12899-1,
II. - nosiče ZDZ spĺňajúce pasívnu bezpečnosť STN EN 12767 s triedou pasívnej bezpečnosti 100 NE 2,3 a 70 HE 1,2.

b) pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač predložil ako prílohu ku zmluve o dielo Certifikát kvality stavebných prác podľa normy ISO 9001 vydaný uchádzačovi/zhotoviteľovi nezávislou inštitúciou.

Nesplnenie týchto podmienok bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti podľa §45 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8. Uchádzač predloží spolu s ponukou vzorku značky z fólie triedy 2 podľa vzoru na podklade prislúchajúceho rozmeru a kvality vo farebnom vyhotovení podľa STN 018020, resp. STN EN 12899-1 s antigrafity ochranou podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v súťažných podkladoch, časť Opis predmetu zákazky.

9. Pri zrušení použitého postupu zadávania zákazky bude verejný obstarávateľ postupovať v zmysle §46 ods.1 a ods.2 zákona o verejnom obstarávaní. Zmena okolností, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, sa týka najmä:
a) nepridelenia finančných prostriedkov,
b) neudelenia súhlasu na podpis zmluvy o dielo.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny bez DPH v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky.

10. Na zabezpečenie neobmedzeného prístupu k dokumentácii potrebnej na spracovanie ponuky a dokladov k ponuke, ako aj na vysvetľovania/doplnenia verejný obstarávateľ zverejňuje všetky dokumenty, sprievodnú dokumentáciu a informácie v Profile verejného obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.
https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/15 .
VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy
27.07.2015

Súvisiace oznámenia

Profil Obstarávateľa

Dôležité

Elektronická platforma verejného obstarávania (EPVO)
Eforms
Vestník a Registre
JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT (JED)