Oznámenie 20443 - WYP

Obsah

20443 - WYP

Vestník č. 202/2015 - 13.10.2015

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)

Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Obec Nižná Kamenica
IČO: 00324485
Nižná Kamenica 60, 04445 Nižná Kamenica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Obec Nižná Kamenica, Nižná Kamenica 60, 044 45 Bidovce
Kontaktná osoba: Miroslav Liška, starosta obce
Telefón: +421 556965523
Email: obecniznakamenica@netkosice.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.niznakamenica.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8774

Ďalšie informácie možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

Ponuky budú doručené na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

RO - Regionálny alebo miestny orgán

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY

II. OPIS

II.1. Názov zákazky

Rekonštrukcia vykurovania

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb

Stavebné práce

Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Základná škola, materská škola a obecný úrad , Nižná Kamenica 60

NUTS kód:

SK042

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Predmetom zákazky sú stavebné práce - rekonštrukcia ústredného vykurovania, inštalácia tepelného čerpadla v objekte Obecného úradu+MŠ+ZŠ v Nižnej Kamenici, okres Košice-okolie.
Realizácia nového zdroja zabezpečí zdroj tepla pre krytie tepelných strát a zdroj chladu pre uvedený objekt.
Vykurovacie médium teplá voda: 43/36oC, max. prevádzkový tlak 0,2MPa.
Vykurovací systém nízkotlaky , teplovodný s núteným obehom, uzavretý .
Rekonštrukciou a inštaláciou tepelného čerpadla sa nahradí pôvodný zdroj tepla (spaľujúce fosílne palivo), novým moderným a nezávislým zdrojom s využitím alternatívnej energie energetického potenciálu tepla z okolitého vzduchu. Tepelný výkon z tepelného čerpadla sa napojí na nové rozvody v objekte, ktoré budú vyhovovať požadovaným teplotám pre vykurovanie tepelným čerpadlom. Demontované bude len najnutnejšie pôvodné zariadenie v kotolni UK, ktoré bude v kolízii s novými zariadeniami zdroja tepla.
Rekonštrukciou a inštaláciou tepelného čerpadla sa zabezpečí nový hospodárny zdroj tepla a chladu pre uvedený objekt.
Bližšia špecifikácia, technické a funkčné parametre budú uvedené v súťažných podkladoch a v prílohách k ním.
Minimálny požadovaný rozsah prác
Demontážne práce existujúceho zariadenie v kotolni UK
Montážne práce zariadení a komponentov vykurovacieho systému
Stavebné úpravy týkajúce sa rozvodov UK, inštalácie tepelného čerpadla,
murárske, natieračské a montážne práce súvisiace z opisom predmetu zákazky.
Legálna likvidácia vzniknutého odpadu a stavebnej sute.
Skúška po rekonštrukcii v rozsahu montážna a prvá úradná skúška
Odovzdanie zariadenia prevádzkovateľovi so zaškolením pracovníkov
Vypracovanie prevádzkovej dokumentácie (odovzdanie manuálu riadiaceho systému, schémy zapojenia, dispozičný výkres, plán údržby, úvodnej správy, dispozičného riešenia) a pod.
Verejný obstarávateľ požaduje v rámci plnenia predmetu zákazky aj dodanie potrebných revíznych správ a vypracovanie prevádzkového poriadku na požadovaný dodaný predmet zákazky.
Podrobný popis prác, ktoré požaduje verejný obstarávateľ vykonať tvorí prílohu č.1, ktorou je projektová dokumentácia (Rekonštrukcia vykurovania) a výkaz výmer, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45214210-5

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 45232142-9, 44621110-3, 44621220-7, 45331100-7

II.1.5) Časti

Táto zákazka sa delí na časti Nie

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.2. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH

Hodnota 166 472,3700 EUR

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Obdobie v dňoch (od zadania zákazky)

Zadajte hodnotu: 60

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1. Podmienky účasti

III.1.1. Osobné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia - podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní).
Ich splnenie uchádzač preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní , resp. § 128 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
1. podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme;
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;
c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
f) je oprávnený poskytovať služby vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky na ktorú predkladá záujemca ponuku;
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať;
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
2a.spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b.právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
3.ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia;
j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

2. podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní:
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti stanovených v bode 1:
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. f) dokladom o oprávnení poskytovať služby,
f) písm. h) čestným vyhlásením,
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením.

3. Podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov.
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa predpisov účinných do 28.04.2015 na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní - že nie je v reštrukturalizácii (bod 1. písm. c)) predloží potvrdenie príslušného súdu, nie staršie ako tri mesiace (bod 2. písm. b)).
4. Podnikateľ, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte Európskej únie (ďalej len členský štát), je na účely zápisu a zmeny údajov v zozname podnikateľov oprávnený predložiť rovnocenné doklady, vydané príslušným orgánom iného členského štátu, alebo potvrdenie o zápise do obdobného zoznamu alebo iný rovnocenný doklad, vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, ktorý obsahuje potvrdenie skutočností, ktoré sú predmetom zápisu alebo zmeny údajov v zozname podnikateľov.
5. Ak má záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla záujemcu;
6. Ak záujemcovi bolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať, bude z verejného obstarávania vylúčený;
7. Za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní, porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa bodu 6 plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným;
8. Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie: a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu, b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba, c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo d) iný právoplatný rozsudok súdu;
9. Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa bodu 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu;
10. Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) (bod 1 písm.g) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje verejný obstarávateľ;
11. Záujemca, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) (bod 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
12. Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením záujemcu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa preukazovania majetkovej účasti podľa § 26a zákona o verejnom obstarávaní:

1. Verejného obstarávania sa nemôže zúčastniť
a) právnická osoba, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť,
b) právnická osoba, v ktorej fyzické osoby majú kvalifikovanú účasť a majú bydlisko v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje takúto kvalifikovanú účasť preukázať alebo
c) právnická osoba, v ktorej majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári.
2. Kvalifikovanou účasťou sa na účely zákona o verejnom obstarávaní rozumie priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 10% na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu; nepriamym podielom sa na účely zákona o verejnom obstarávaní rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých má držiteľ nepriameho podielu kvalifikovanú účasť.
3. Majetková účasť sa preukazuje výpisom z obchodného registra alebo výpisom z inej zákonom ustanovenej evidencie, zoznamom akcionárov vedených akciovou spoločnosťou, dokladom vydaným centrálnym depozitárom cenných papierov alebo obdobnými dokladmi, vydanými inými orgánmi alebo orgánmi iných štátov, nie staršími ako 3 mesiace.
4. Záujemca, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa preukazovania majetkovej účasti za každého člena skupiny osobitne.
5. Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením záujemcu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 2.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia uvedené v § 27 zákona a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií.
Doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienky účasti musia byť aktuálne a musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje tohto vyhláseného verejného obstarávania na daný predmet zákazky:

2.1Podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Uchádzač predloží :
2.1.1Vyjadrenie banky, alebo pobočky zahraničnej banky ktorým je prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky poskytnúť úver na plnenie predmetu zákazky Rekonštrukcia vykurovania v objeme minimálne 50 000 EUR alebo ekvivalent v inej mene podľa kurzu NBS, platného ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení tohto verejného obstarávania.

2.1.2Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky / bánk, ktorým uchádzač preukáže, že
-nebol v nepovolenom debete za obdobie posledného kalendárneho roka 2014 a nebol a nie je vnepovolenom debete ku dňu vystavenia vyjadrenia banky,
-jeho bežný účet nebol predmetom exekúcie a blokácie za obdobie posledného kalendárneho roka 2014 a do dňa vystavenia potvrdenia nebol a nie je predmetom exekúcie a blokácie.
-v prípade splácania úveru, dodržuje splátkový kalendár,

Výpis z účtu verejný obstarávateľ nepovažuje za vyjadrenie banky a verejný obstarávateľ ho neuzná ako doklad preukazujúci splnenie finančného a ekonomického postavenia podľa bodu 2.1.
Predložené vyjadrenie nesmie byť nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.

2.1.3Čestné vyhlásenie uchádzača, že ku dňu predkladania ponúk má otvorené účty len v bankách, od ktorých predložil vyjadrenia podľa bodu 2.1.1 a 2.1.2 .

Odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky účasti, vo vzťahu k predmetu zákazky a možnosť jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní
Požiadavka je určená z dôvodu výberu schopného a ekonomicky a finančne stabilného a zdatného dodávateľa - zmluvného partnera , ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne a ktorý je schopný bezproblémového čiastočného prefinancovania týkajúceho sa realizácie diela bez požiadavky na zálohové platby pri plnení predmetu zákazky .

2.2Podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzač preukáže že jeho celkový obrat dosiahnutý za posledné tri hospodárske roky (2012, 2013 a 2014) spolu, za ktoré sú požadované doklady dostupné, v závislosti od vzniku alebo začatiaprevádzkovania činnosti, je minimálne vo výške 150 000,00 EUR bez DPH.

Uchádzač na preukázanie splnenia danej podmienky predloží doklady a dokumenty - prehľad o dosiahnutom celkovom obrate za posledné hospodárske roky 2012, 2013 a 2014, za ktoré sú požadované doklady dostupné, v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti nasledovne

2.2.1.Výkaz/výkazy ziskov a strát alebo výkaz/výkazy o príjmoch a výdavkoch za hospodárske roky 2012, 2013 a 2014
-overené príslušným správcom dane alebo audítorom, v originálnom vyhotovení alebo overenej fotokópii,
alebo
-overené správcom Registra účtovných závierok, v originálnom vyhotovení alebo overenej fotokópii,
alebo
-uvedením informácie, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok (http://www.registeruz.sk/) s presným odkazom na uverejnený dokument (celou URL adresou, t.j. celým reťazcom znakov, určujúcim presnú špecifikáciu umiestnenia dokumentu na Internete), a

Odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky účasti, vo vzťahu k predmetu zákazky a možnosť jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní

Určená požiadavka sleduje preukázanie pre posúdenie ekonomickej a finančnej situácie uchádzača a je určená za účelom výberu schopného ekonomicky a finančne stabilného dodávateľa - zmluvného partnera, ktorý v predchádzajúcom období reálne vytvoril obrat v predmete, ktorý je podobný predmetu zákazky.

Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať ekonomické a finančné postavenie určenými dokladmi, verejný obstarávateľ uzná aj iné doklady, ktorými sa preukazuje ekonomické a finančné postavenie.
Z predložených dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní musí byť zrejmé a jednoznačne preukázané splnenie vyššie uvedených minimálnych úrovnípožadovaných verejným obstarávateľom.

Ak uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase predloženia ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že
-pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou/dohodou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí zároveň spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 a § 26a zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje (finančné a ekonomické) uchádzačovi poskytnuté.
Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týkalo, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Ak uchádzačom je skupina dodávateľov, ktorá predkladá spoločnú ponuku, umožňuje sa preukázanie splnenia podmienok účasti za všetkých členov skupiny spoločne.

Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov uvedených v tejto časti oznámenia.
Splnenie podmienok účasti ekonomického a finančného postavenia možno preukázať aj čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní na základe výzvy a v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.

Z predloženého čestného vyhlásenia (ktorým uchádzač nahrádza predloženie dokladov preukazujúcich finančné a ekonomické postavenie) musí byť jednoznačné a zrejmé:

-že ide o čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní ktoré podmienky/podmienku účasti uchádzač preukazuje týmto čestným vyhlásením, jednoznačným vymenovaním znenia podmienok, alebo ich označením identifikovaním časti oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania,
-že uchádzač je schopný pravdivosť čestného vyhlásenia preukázať v prípade potreby alebo /pochybností na vyžiadanie verejného obstarávateľa a to v čase a spôsobom stanoveným verejným obstarávateľom,
-že v prípade ak bude uchádzač úspešný, alebo sa umiestni v tomto verejnom obstarávaní na prvom až treťom mieste v poradí, predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti, ktoré nahradil čestným vyhlásením na základe výzvy verejného obstarávateľa a to v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 3.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti uvedené v § 28 zákona o verejnom obstarávaní a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií.

Doklady musia byť aktuálne a musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje tohto vyhláseného verejného obstarávania na daný predmet zákazky.

3.1 § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
Uchádzač predloží zoznam stavebných prác, rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky,uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (2010, 2011, 2012, 2013, 2014), doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác (ďalej len referencie).
Zoznam aj referencie musia obsahovať minimálne tieto údaje:

3.1.1obchodné meno a sídlo zhotoviteľa,
3.1.2obchodné meno a sídlo objednávateľa,
3.1.3zmluvný termín uskutočnenia stavebných prác, skutočný termín uskutočnenia stavebných prác,
3.1.4popis uskutočnených stavebných prác,
3.1.5celkovú cenu za uskutočnenie stavebných prác, ktorou sa rozumie celková zmluvná cena za uskutočneniestavebných prác.
V prípade, že skutočne fakturovaná celková cena sa líši od celkovej zmluvnej ceny a je preukázanápodľa ďalej uvedených pravidiel, bude akceptovaná táto fakturačná hodnota (ďalej len cena)

Mena pre cenu sa stanovuje: EUR. Cenu je potrebné uviesť v štruktúre cena bez DPH, DPH a cena s DPH pre jednoznačné posúdenie a vyhodnotenie splnenia požadovanej minimálnej úrovne. Cenu v inej mene ako je EUR uchádzač uvedie prepočítanú priemerným ročným kurzom stanoveným Európskej centrálnej banky na daný rok, ku ktorému sa referencia viaže a uvedie ako bola vypočítaná. Ak sa uskutočnenie stavebných prác uvedené v referencii viaže na viac rokov, uchádzač uvedie a jednoznačne vyznačí v referencii alikvotné údaje za príslušné obdobie každého roka referencie v pôvodnej mene a následne vykoná prepočet na EUR pre každúčasť referencie daného obdobia (ak je prepočítanie relevantné) .
Prepočet ceny takejto referencie sa vypočíta ako súčet prepočítaných súm v EUR jednotlivých posudzovaných rokov.

3.1.6Meno a priezvisko, funkciu a telefónne číslo alebo e-mail kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej si možno overiť údaje uvedené v referencii
Ak odberateľom:
a)bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní dokladom je referencia podľa § 9a ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní resp. v nadväznosti na § 155m ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je odberateľom potvrdená referencia obsahujúce údaje podľa § 9a ods. 2 písm. a), b), c), d) a g) zákona o verejnom obstarávaní
b)bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov : 3.1.1.Celkový súčet cien predložených referencií musí byť rovný alebo vyšší
ako 470 000,00 EUR bez DPH.
Pre účely jednoznačného posúdenia a výpočtu súčtu cien referencií pre posúdenie splnenia minimálnejpožadovanej úrovne, musí byť z ceny každej referencie jednoznačne vyčíslená hodnota, ktorá
-zohľadňuje alikvotný rozsah len pre požadované obdobie (ak je to uplatniteľné),
-zohľadňuje len uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (ak je to uplatniteľné),
-zohľadňuje alikvotný podiel realizovaných stavebných prác uchádzačom v skupine dodávateľov (ak je to uplatniteľné),
-a jej minimálna hodnota vyššia ako 70 000,00 EUR bez DPH

Verejný obstarávateľ v zozname stavebných prác uzná len referencie vyčíslené podľa vyššie uvedených kritérií s minimálnou hodnotou 70 tisíc eur bez DPH, pričom správne vyčíslená hodnota referencie je len hodnota uvedená v referencii podľa bodu 3.1.5. (meny EUR) tohto oznámenia
Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru pre účely predloženej referencie/ií sa rozumejú stavebné práce realizované (realizáciou sa rozumie výstavba alebo rekonštrukcia) na pozemných stavieb počas posudzovaného obdobia.

Odôvodnenie primeranosti j určenej podmienky účasti, vo vzťahu k postupu zadávania zákazky a predmetu zákazky a možnosti jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní: Uchádzač musí preukázať, že má dostatočné skúsenosti s realizáciou uskutočnením stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky, čím sa vytvorí predpoklad pre reálne riadne plnenie predmetu zákazky v požadovanej kvalite, rozsahu a v požadovanom termíne.

3.2 § 28 ods. 1 písm. h) uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré
uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác;

Minimálna požadovaná úroveň štandardov
Verejný obstarávateľ v zmysle § 28 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní vyžaduje:
-predloženie certifikátu o splnení noriem environmentálneho manažérstva, ktorý bol vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým potvrdzuje splnenie noriem environmentálneho riadenia ( napr. norma ISO 14001 a pod.) alebo rovnocenných certifikátov vydaných orgánmi členských štátov.
Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu (podľa stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie za rovnocenný dôkaz však nemôže považovať príručku environmentálneho riadenia).
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti, vo vzťahu k postupu zadávania zákazky a predmetu zákazky a možnosti jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní: Uchádzač musí preukázať, že má dostatočné skúsenosti s realizáciou uskutočnením stavebných prác pri uplatňovaní noriem environmentálneho manažérstva.

Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť určenými dokladmi, verejný obstarávateľ uzná aj iné doklady, ktorými sa preukazuje technická alebo odborná spôsobilosť.
Z predložených dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní musí byť zrejmé a jednoznačne preukázané splnenie vyššie uvedených minimálnych úrovní požadovaných verejným obstarávateľom.

Ak uchádzač využije na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti technické alebo odborné kapacity inej osoby , bez ohľadu na ich právny vzťah v čase predloženia ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že

-pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej technické alebo odborné kapacity využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti .
Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou/dohodou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej kapacitami i mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť , že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu.

Osoba, ktorej technické alebo odborné kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí zároveň spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 a § 26a zákona o verejnom obstarávaní . vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli technické alebo odborné kapacity uchádzačovi poskytnuté.

Ak uchádzač preukážetechnickú alebo odbornú spôsobilosť,prostredníctvom inej osoby, využitím technických alebo odborných kapacít inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týkalo, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Ak uchádzačom je skupina dodávateľov, ktorá predkladá spoločnú ponuku, umožňuje sa preukázanie splnenia podmienok účasti za všetkých členov skupiny spoločne.

Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov uvedených v tejto časti oznámenia.

Splnenie podmienok účasti - preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti možno preukázať aj čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní na základe výzvy a v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.

Z predloženého čestného vyhlásenia (ktorým uchádzač nahrádza predloženie dokladov preukazujúcich technickúalebo odbornú spôsobilosť ) musí byť jednoznačné a zrejmé:

-že ide o čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní ktoré podmienky/podmienku účasti uchádzač preukazuje týmto čestným vyhlásením, jednoznačným vymenovaním znenia podmienok, alebo ich označením identifikovaním časti oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania,
-že uchádzač je schopný pravdivosť čestného vyhlásenia preukázať v prípade potreby alebo /pochybností na vyžiadanie verejného obstarávateľa a to v čase a spôsobom stanoveným verejným obstarávateľom,
-že v prípade ak bude uchádzač úspešný, alebo sa umiestni v tomto verejnom obstarávaní na prvom až treťom mieste v poradí, predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti, ktoré nahradil čestným vyhlásením na základe výzvy verejného obstarávateľa a to v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská Nie

ODDIEL IV. POSTUP

IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Voľba Najnižšia cena

IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia

Nie

IV.2. Administratívne informácie

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

02/2015/NK/VOB/2015

IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom

Dátum a čas: 19.11.2015 10:00

Úhrada za súťažné podklady

Uveďte Nie

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk

Dátum a čas: 19.11.2015 10:00

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk

Dátum a čas: 23.11.2015 15:00

Miesto : V sídle verejného obstarávateľa na adrese
Obec Nižná Kamenica,
Nižná Kamenica 60,
044 45 Bidovce

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Štatutárny orgán uchádzača, prípadne ním písomne poverený zástupca sa na otváraní ponúk preukáže občianskym preukazom alebo iným hodnoverným dokladom preukazujúcim jeho totožnosť, zástupca aj splnomocnením, poverením na zastupovanie uchádzača, ktoré nemusí byť úradne overené.
Prítomní štatutári alebo ich zástupcovia podpíšu prezenčnú listinu potvrdzujúcu ich účasť.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ

Nie

VI.2. Ďalšie doplňujúce informácie

1.Záujemcovia si môžu súťažné podklady vyžiadať od verejného obstarávateľa formou doručenia písomnej žiadosti o ich poskytnutie doručenej elektronicky na e-mailovú adresu :
obecniznakamenica@netkosice.sk
alebo doručením žiadosti o ich poskytnutie v listinnej forme na adresu
Obec Nižná Kamenica
Nižná Kamenica 60
044 45 Bidovce
Slovenská republika

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov musí obsahovať minimálne:
-Identifikáciu verejného obstarávateľa, identifikáciu vyhláseného verejného obstarávania v rámci ktorého žiada poskytnúť príslušné súťažné podklady,
-identifikáciu záujemcu a jeho kontaktné údaje v rozsahu obchodné meno, sídlo, e-mailová adresa na doručovanie súťažných podkladov, vysvetlení a doplnení súťažných podkladov
Ak záujemca požiada o poskytnutie súťažných podkladov elektronicky, verejný obstarávateľ nevyžaduje doručenie žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov aj v listinnej forme.
Verejný obstarávateľ na základe doručenej žiadosti poskytne záujemcom súťažné podklady v elektronickej podobe vo verzii pdf.
V prípade ak si ich záujemca prevezme z profilu, odporúča sa oznámiť túto skutočnosť obstarávateľovi za účelom evidencie známych záujemcov, a pre účely doručovania vysvetlení.
Súťažné podklady verejný obstarávateľ zverejní v profile verejného obstarávateľa.
2.Verejný obstarávateľ bude v profile zverejňovať všetky odpovede a vysvetlenia na doručené žiadosti o vysvetlenie oznámenia a súťažných podkladov, ktoré zároveň doručí všetkým známym záujemcom a v prípade doplnenia súťažných podkladov zverejní doplnenia aj v profile verejného obstarávateľa a to celé znenie rozsahu ich doplnenia.

3.Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou uchádzača/záujemcu v tomtoverejnom obstarávaní a s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania

4.Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci celého procesu verejného obstarávania.Úkony splnomocneného zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči verejnému obstarávateľovi záväzné. Písomné splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov a predložené ako originál alebo overená kópia.

5.V prípade osobného doručovania sa odporúča záujemcovi/uchádzačovi vopred oznámiť zámer doručenia dokumentov, dokladov, ponuky osobne a to formou danej informácie telefonicky kontaktnej osobe určenej v časti I.1 tohto Oznámenia, všetko pre účely zabezpečenia prítomnosti oprávnenej kontaktnej osoby na preberanie doručovaných dokumentov.
6.Ak príslušné súťažné podklady, projektová dokumentácie, alebo iné dokumenty poskytnuté v rámci tohto verejného obstarávania obsahujú odvolávku na konkrétnu značku, konkrétneho výrobcu alebo konkrétny výrobok, verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu, za podmienky, že ekvivalent spĺňa požadované technické parametre a špecifikáciu v rovnakom, alebo vyššom rozsahu.

7.Uchádzač je povinný pred podpísaním zmluvy na základe výzvy verejného obstarávateľa predložiť verejnému obstarávateľovi
-zoznam zamestnancov, ktorí budú uskutočňovať stavebné práce, vrátane zamestnancov, ktorí budú vykonávať kontrolnú činnosť za dodávateľa.
Zoznam bude obsahovať ich mená a priezviská, všetko pre potreby zabezpečenia školenia BOZP a PO zabezpečovaného objednávateľom.
Úspešný uchádzač je povinný zabezpečiť, aby dohodnutú stavebnú prácu, inštalačné a rekonštrukčné práce vykonávali odborne vyškolené a bezúhonné osoby.
8.V prípade potreby navýšenia stavebných prác bude verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na požadovanú navýšenú časť postupovať v zmysle § 58 písm. i).zákona o verejnom obstarávaní.
9.Ak dodávateľ nie je povinný predložiť zoznam subdodávateľov podľa § 28 ods. 1 písm. k) v ponuke, je povinný ho v prípadoch podľa odseku 3 písm. b) a v rozsahu údajov podľa § 28 ods. 1 písm. k) predložiť verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom; to platí aj ak dôjde k zmene subdodávateľa oproti zoznamu, predloženému v ponuke.
10.Úspešný uchádzač je povinný pred podpísaním zmluvy predložiť verenému obstarávateľovi energetický posudok budovy Obecného úradu+MŠ+ZŠ v Nižnej Kamenici, okres Košice- okolie, ktorý bude deklarovať že výmenou jestvujúceho zdroja tepla za novo inštalované tepelne čerpadlo, tak ako v ponuke predložil, sa znížia emisie CO2 minimálne o 77%.
11.Dodávateľ sa zmluvou zaväzuje že je držiteľom a počas plnenia zmluvy bude vlastniť platný certifikát systémov manažérstva kvality podľa ISO 9001, resp. jeho ekvivalent vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality s možnosťou využitia zabezpečenia kvality vyplývajúcej z európskych noriem, a bude vlastniť platný certifikát systému riadenia rizík BOZP OHSAS 18001 prípadne možný ekvivalent.

VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy

12.10.2015

Profil Obstarávateľa

Zákazka:	Rekonštrukcia vykurovania
Obstarávateľ:	Obec Nižná Kamenica

Oznámenie 20443 - WYP

Obsah

Profil Obstarávateľa

Dôležité

Nastavenie cookies