Oznámenie 1149 - WYP

Obsah
1149 - WYP
Vestník č. 15/2018 - 22.01.2018

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice
IČO: 36022047
Ďumbierska 14, 04159 Košice
Slovensko
Kontaktná osoba: Dagmar Lengyelová
Telefón: +421 556008192
Email: dagmar.lengyelova@svp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8138
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Životné prostredie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
VN Starina – rekonštrukcia elektroinštalácie – výber zhotoviteľa
Referenčné číslo: CS SVP OZ KE 3366/2017
II.1.2) Hlavný kód CPV
45310000-3
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie na stavebných objektoch SO 801 - SO 808 Vodnej nádrže Starina.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
186 798,60 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
VN Starina
II.2.4) Opis obstarávania
Výmena svietidiel, svetelná a zásuvková elektroinštalácia, výmena káblového vedenia, nový káblový rozvod NN, pripojenie v ovládači RL, istenie RL, ovládanie servopohonov, pripojenie ostatných technických zariadení objektov, systém ochranných opatrení, demontáž jestvujúcej elektroinštalácie stavebnej, obnova povrchových náterov stožiarov, repasia pripojenia kovových stožiarov.

Predmetné práce sa budú realizovať na objektoch:
SO 801 Vonkajšie osvetlenie hrádze
SO 802 Kábelová prípojka NN pre spojovací objekt
SO 803 Strojovňa - Funkčný objekt
SO 804 Vývar
SO 805 Odberný objekt
SO 806 Injekčná chodba
SO 807 Komunikačná chodba
SO 808 Čerpadlá presiaknutých vôd - injekčná chodba
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
186 798,60 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 180
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: (1)Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 ZVO.
(2)Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, spôsobom podľa § 32 ods. 2 zákona alebo spôsobom podľa § 152 zákona.
(3)Doklady a dokumenty podľa § 32 ods. 2, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO:
a) písm. a) Výpis (výpisy) z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
b) písm. b) Potvrdenie (potvrdenia) príslušnej zdravotnej poisťovne/zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace,
c) písm. c) Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace,
d) písm. d) Potvrdenie (potvrdenia) príslušného súdu, nie staršie ako tri mesiace,
e) písm. e) Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
(4)Uchádzač, ktorý má platný zápis v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZVO, nie je povinný predložiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia.
(5)Podľa § 32 ods. 4 ZVO ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v ustanovení § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
(6)Podľa § 32 ods. 5 ZVO ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
(7)Podľa § 37 ods. 3 ZVO skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie uskutočniť stavebné práce preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
(8)Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti prostredníctvom formuláru JED podľa ustanovenia § 39 ZVO a podľa súťažných podkladov.
(9) Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia uvedených v § 32 ods. 1 ZVO a verejný obstarávateľ ich posúdi v zmysle § 40 a § 152 ods. 4, resp. ods. 5 ZVO. Postup posúdenia splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia je uvedený v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO.
Skupina dodávateľov preukazuje, v súlade s § 37 ods. 3 ZVO, splnenie technickej a odbornej spôsobilosti spoločne. Uchádzač môže, v súlade s § 34 ods. 3 ZVO, na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Uchádzač môže, v súlade s § 39 ods. 1 ZVO, predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti prostredníctvom formuláru JED.
Technická/odborná spôsobilosť sa v súlade s § 34 ods. 1 písm. b) ZVO preukazuje predložením týchto dokladov:
zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ požaduje preukázať, že uchádzač má praktické skúsenosti so zabezpečením predmetu zákazky rovnakého alebo podobného charakteru a rozsahu ako je predmet tejto zákazky. Cieľom verejného obstarávateľa je vybrať dodávateľa, ktorý poskytne na základe svojich praktických skúseností odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky s prihliadnutím aj na predpokladanú hodnotu zákazky.
V zmysle metodického usmernenia č. 9380-5000/2016 Podmienky účasti a ich celý rozsah sú špecifikované v Súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky: "VN Starina rekonštrukcia elektroinštalácie" - výber zhotoviteľa, v kumulatívnej hodnote minimálne 180.000,- EUR bez DPH (slovom: jednostoosemdesiaťtisíc eur), pričom hodnota aspoň jednej zákazky musí byť minimálne 100.000,- EUR bez DPH (slovom: jednostotisíc eur).
V zmysle metodického usmernenia č. 9380-5000/2016: Podmienky účasti a ich celý rozsah sú špecifikované v Súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.02.2018 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.07.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.02.2018 10:00
Miesto: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
Zasadačka v administratívnej budove
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. Uchádzač sa na otváraní obálok s ponukami preukáže preukazom totožnosti a dokladom o oprávnení podnikať, poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, dokladom o oprávnení podnikať a plnou mocou na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Verejný obstarávateľ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní zverejňuje súťažné podklady a
doplňujúce dokumenty vo svojom profile https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8138. Každý záujemca,
ktorý požiada o poskytnutie súťažných podkladov bude presmerovaný na profil verejného obstarávateľa. Iné typy a
formáty súťažných podkladov nebudú poskytované.
2. Záujemcovia si môžu súťažné podklady vyžiadať aj doručením písomnej žiadosti o ich poskytnutie doručenej
elektronicky na e-mailovú adresu kontaktnej osoby uvedenej v časti I.1 tohto Oznámenia. Žiadosť musí obsahovať
identifikáciu verejného obstarávateľa, identifikáciu verejného obstarávania v rámci ktorého žiada o poskytnutie
súťažných podkladov, identifikáciu záujemcu a jeho kontaktné údaje (tel. kontakt, e-mail). Doplnenie žiadosti doručením
v listinnej forme sa nevyžaduje.
3.Verejný obstarávateľ bude v profile zverejňovať všetky odpovede na doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných
podkladov ako aj iné informácie týkajúce sa tejto zákazky, ktoré zároveň poskytne všetkým známym záujemcom a v
prípade doplnenia súťažných podkladov zverejní v profile aj znenie rozsahu ich doplnenia.
4.Verejný obstarávateľ na základe § 114 ods. 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.01.2018

Súvisiace oznámenia

Profil Obstarávateľa

Dôležité

Elektronická platforma verejného obstarávania (EPVO)
Eforms
Vestník a Registre
JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT (JED)