Oznámenie 17163 - WYP

Obsah
17163 - WYP
Vestník č. 139/2019 - 15.07.2019

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
HLAVIČKA FORMULÁRA
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Martin
IČO: 00316792
Nám. S. H. Vajanského 1, 03649 Martin
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Marta Kohútová, Ing. Tibor Maňka
Telefón: +421 434204157 / 908934905
Fax: +421 434132483 / 434132304
Email: marta.kohutova@martin.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5089
Hlavná adresa(URL): http://www.martin.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.evoportal.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): http://www.evoportal.sk
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.
Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: (URL): http://www.evoportal.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
ŠPORT PARK PLTNÍKY – I. ETAPA
Referenčné číslo: VO/4/2019/SP, 39841/2019
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výstavba areálu ŠPORT PARK PLTNÍKY 1. Etapa, ktorá rieši napojenie športovej zóny na inžinierske siete a zázemie tréningového futbalového areálu. Ako zázemie tréningovej plochy budú slúžiť objekty pre hráčov, divákov a správu areálu. Jedná sa o šatne, hygienické zariadenia, tribúny, zariadenia správy areálu a objekty pre osadenie technického vybavenia. V rámci prvej etapy výstavby bude v areáli zriadený čiastočne objekt šatní.
Výstavba 1. etapy areálu rieši napojenie športovej zóny na siete, buduje tréningovú plochu a jej oplotenie a rieši zázemie tréningového futbalového areálu - 1. etapu.
Riešená časť areálu je súčasťou športovo rekreačnej zóny mesta Martin, ktorá sa má budovať v oblasti Martin - Pltníky v blízkosti rieky Turiec. Táto zóna by sa mala postupne rozrastať a bude doplnená o ďalšie objekty ako futbalový štadión, multifunkčná športová hala a parkovacie domy.
Stavebné práce sú rozdelené na tri (3) časti a zahŕňajú 8 nasledujúcich stavebných objektov v rozsahu:
Časť 1 - Zázemie tréningového areálu (šatne)
Zázemie a šatne hráči
Spevnené plochy a drobný mobiliár
Prípojka splaškovej kanalizácie žumpa
Časť 2 - Vybudovanie závlahového systému vrátane prípojky vody
Strojovňa závlahového systému
Prípojka vodovodu
Úžitková voda
Časť 3 - Inštalácia a montáž elektrických rozvodov a zariadení
Vnútro areálové NN rozvody
Napojenie VN + Trafostanica
Stavebné práce sú podrobnejšie špecifikované v projekte stavby spracovanej projektovou kanceláriou Stavba od A po Z, s.r.o. a podmienok stavebného povolenia vydaného Stavebným úradom Mesta Vrútky č. MsÚ 1451/2019/Tk-3185/2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.7.2019.
Pri realizácii odborných profesií ako sú elektroinštalácie, vzduchotechnika, zdravotechnika, vybudovanie závlahového systému vrátane prípojky vody, zabezpečí zhotoviteľ vzájomnú koordináciu tak, aby bola zabezpečená plynulosť prác.
Práce sú špecifikované vo výkazoch výmer a zhotoviteľ zahrnie do ceny:
-vytýčenie inžinierskych sietí pred začatím prác
-dočasné dopravné značenie
-porealizačné vyjadrenia a zameranie správcov inžinierskych sietí, ktoré boli výstavbou dotknuté
-úpravu okolia, ktorá bola dotknutá výstavbou napr. doplnenie zeminy a výsev trávy.
-náklady na čistenie okolia počas realizácie a po ukončení stavebných prác
-náklady na likvidáciu odpadu
Zhotoviteľ vypracuje samostatne pre každú časť dodania predmetu zákazky časový harmonogram diela, ktorý bude súčasťou Zmluvy o dielo ( Príloha č. 2 k Zmluve o dielo).
Podrobné vymedzenie jednotlivých častí dodania predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky, v nadväznosti na projektovú dokumentáciu, výkaz výmer a obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" Súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
289 225,96 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi
3
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
ŠPORT PARK PLTNÍKY I. ETAPA
Časť č.: Časť 1 Zázemie tréningového areálu (šatne)
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45212200-8
45223000-6
45262600-7
45300000-0
45330000-9
45400000-1
45310000-3
45311000-0
45262520-2
45232150-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Martin - nabrežie rieky Turiec, časť Pltniky - Parc.č. KN-C 1025/4,1025/18, Priekopa - katastrálne územie Priekopa, Parc.č. KN-C 418/10,418/11,418/12 a KN-E 1332, 1333/2 katastrálne územie Záturčie
II.2.4) Opis obstarávania
Tréningový areál je riešený ako oddelená časť športového areálu s funkčným napojením na okolie. V rámci areálu budú riešené: Tréningová plocha umelá tráva, Zázemie a šatne hráči, Hygienické zariadenia WC diváci, Strojovňa závlahového systému, objekt správcu areálu a trafostanica. V neskorších etapách budú dopĺňané objekty v zmysle DUR. Vybavenie futbalového areálu bolo konzultované s Mestským Športovým klubom FOMAT a MsÚ Martin, pričom v 1. Etape výstavby projekt rieši len nutné zázemie pre osadenie samotnej tréningovej plochy. Futbalový areál bude oplotený po celom obvode, pričom v plote budú umiestnené prestupy formou brán pre peších a lokálne aj pre motorové vozidlá. Projekt predpokladá vstup pre domácich divákov v západných rohoch areálu, pričom ako hlavný vstup je uvažovaný severozápadný vstup.
Zázemie pre hráčov 1. etapy sa nachádza pri južnej hrane areálu. Nachádzajú sa tu šatne a sprchy.
Ako súčasť areálu je navrhnuté aj zavlažovanie s čerpacou stanicou a podzemnými nádržami o objeme 50 m3.

SO 001.2 - ZÁZEMIE TRÉNINGOVÉHO AREÁLU
Ako zázemie tréningovej plochy budú slúžiť objekty pre hráčov, divákov a správu areálu. Jedná sa o šatne, hygienické zariadenia, tribúny, zariadenia správy areálu a objekty pre osadenie technického vybavenia. V rámci prvej etapy výstavby bude v areáli zriadený čiastočne objekt šatní, SO 001.2.I a objekt Strojovne závlahového systému SO 001.2.IV.
Areál je po svojom obvode oplotený, pričom do areálu budú zriadené viaceré vstupy. Plochy v mieste budúcej výstavby budú upravené vrstvou ŠD. Voľné plochy areálu budú zatrávnené. Osvetlenie hracej plochy je riešené zo 4och stožiarov po bokoch ihriska a je súčasť samostatného projektu stavby.
SO 001.2.I - Zázemie a šatne hráči - I. etapa
Stavba je navrhnutá ako murovaná jednopodlažná stavba a možnosťou budúceho rozšírenia. I. etapa stavby je jednopodlažná, založená na betónových základových pásoch po obvode stavby. Dispozične ju tvoria šatne pre 20+10 hráčov a sociálne zariadenia so sprchami. Návrh hygienických zariadení uvažuje využitie vždy len jednej skupiny hráčov. Objekt bude napojený na areálové rozvody vody, kanalizácie a elektriky. Dažďové odvodnenie bude realizované na okolitý terén.
SO 001.2.C - Spevnené plochy a drobný mobiliár - I. etapa
Vnútri areálu budú zrealizované spevnené plochy, ktoré budú v 1. etape zrealizované len po 1. vrstvu ŠD fr. 0-32 hr. 50-260 mm po úroveň 386,00. Ako drobný mobiliár tu budú osadené v tejto etape 4 ks odpadkových košov.
302.1 Prípojka splaškovej kanalizácie žumpa - I. etapa
V projekte je navrhnutá žumpa rozmerov 3 600 x 2 800 x 2 050 mm s celkovým objemom 14,0 m3 a užitočným objemom 11,5 m3 bude slúžiť pre odvádzanie splaškových vôd z riešeného objektu. Prípojka splaškovej kanalizácie bude napojená priamo na novú prefabrikovanú žumpu. Od žumpy bude vedené plastové potrubie z rúr PP f 200x4,0 k riešenému objektu ako ucelený vodotesný systém vrátane kanalizačných šácht. Pri šachte Š10 bude potrubie zaslepené - príprava pre II. etapu.
Podrobný technický popis realizovaného predmetu diela jednotlivých častí predmetu zákazky vrátane pripojení jednotlivých inžinierskych sietí je uvedený v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou Súťažných podkladov procesu verejného obstarávania v nadväznosti na vypracovaný výkaz výmer samostatne pre každú časť zákazky.
Nedeliteľnou súčasťou súťažných podkladov je projektová dokumentácia samostatne pre každú časť zákazky, ktorou je definovaný rozsah prác a dodávok predmetu obstarávania a výkaz výmer, ktorý verejný obstarávateľ žiada oceniť v predloženom rozsahu a obsahu s náležitou odbornou starostlivosťou.
Podrobné vymedzenie jednotlivých častí dodania predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky, v nadväznosti na projektovú dokumentáciu, výkaz výmer a obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" Súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
113 946,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 50
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
ŠPORT PARK PLTNÍKY I. ETAPA
Časť č.: Časť 2 Vybudovanie závlahového systému vrátane prípojky vody
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45223000-6
45262600-7
45232150-8
45400000-1
45262520-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Martin - nabrežie rieky Turiec, časť Pltniky - Parc.č. KN-C 1025/4,1025/18, Priekopa - katastrálne územie Priekopa, Parc.č. KN-C 418/10,418/11,418/12 a KN-E 1332, 1333/2 katastrálne územie Záturčie
II.2.4) Opis obstarávania
Stavba je navrhnutá ako plechový, s nosnou oceľovou konštrukciou. Stavba je jednopodlažná z oceľovej konštrukcie a opláštením z trapézového plechu. Dispozične ju tvorí miestnosť pre osadenie vybavenia závlahového systému. Konštrukčne je riešená ako oceľová konštrukcia opláštená trapézovým plechom, ktorá je kotvená do podkladnej ŽB dosky. Táto je uložená na lôžku zo ŠD. V doske je potrebné pripraviť prestupy pre vedenia úžitkovej vody a ELE vedení. Doska bude nosne vystužená v plocha a po obvode stavby. Vystuženie ŽB prvkov a návrh detailov bude riešiť podrobne DRS.
SO 001.2.IV Strojovňa závlahového systému - I. etapa
Stavba je jednopodlažná z oceľovej konštrukcie a opláštením z trapézového plechu. Dispozične ju tvorí miestnosť pre osadenie vybavenia závlahového systému. Stavba bude zabezpečovať umiestnenie riadenia závlahového systému a riadenie svetlenia tréningového ihriska. Na tento objekt je viazané aj osadenie podzemných nádrží 5x10 m3, ktoré je súčasťou objektu SO001.1.I.
SO 202 Prípojka vodovodu - I. etapa
Návrh vodovodnej prípojky Vp napojenej z potrubia rozšírenia verejného vodovodu- rad A (rieši SO 201), D225x13,4. Prípojka bude slúžiť pre dodávku pitnej vody a požiarnej vody na protipožiarne zabezpečenie objektov I. etapy. Vodovodná prípojka Vp sa vybuduje z HDPE rúr D125x7,4 s celkovou dĺžkou 119 m. Napojenie prípojky na rad A (SO 201) sa vykoná PE T-kusom D225/D160, za ktorým sa zredukuje na D125.Tesne za miestom pripojenia bude zasúvadlový uzáver DN100 so zemnou súpravou a uličným poklopom. Za uzáverom bude potrubie vedené v budúcich spevnených a zatrávnených plochách smerom na juh. Vo vzdialenosti cca 3,5 m od miesta napojenia bude na potrubí prípojky umiestnená vodomerná šachta VŠ.
Navrhnutá je prefabrikovaná šachta s vnútornými rozmermi 3100 x 1400 mm a sv. výškou 1800 mm. Šachta má prefabrikovaný strop. Vstup do šachty je cez otvor 600 x 600 mm, ktorý bude zabezpečený uzamykateľným poklopom tr. A15.
SO 203 Úžitková voda - I. etapa
Pre zásobovanie technologického zariadenia polievania trávniku multifunkčnej športovej plochy bude v zmysle DÚR slúžiť rieka Turiec na ktorej bude vybudované odberné miesto.
Odberné miesto bude obdĺžnikového prierezu s voľnou hladinou, kryté mrežou v ráme. V odbernom objekte bude na potrubí d 225 * 13,4 mm osadený vtokový kôš, uzatváranie prívodu do ČS - úžitkovej vody bude možné zemným uzáverom DN 200. Potrubie d 225 * 13,4 mm bude vyústené do čerpacej stanice ČS - úžitková voda, vystrojenej čerpadlami Rexa PRO V10DA-426 s výkonom Q=20 l/sec a H = 6 m v zapojení 1+1.
Výtlačné potrubie z HDPE - d 160 * 9,5 mm v dĺžke 111 bm bude napojené na akumuláciu technológie zavlažovania ihriska.
Uchádzač je povinný preštudovať pozorne priloženú projektovú dokumentáciu, výkaz výmer a požiadavky na obstarávané práce.
Podrobné vymedzenie jednotlivých častí dodania predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky, v nadväznosti na projektovú dokumentáciu, výkaz výmer a obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" Súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
96 293,91 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 40
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
ŠPORT PARK PLTNÍKY I. ETAPA
Časť č.: Časť 3 Inštalácia a montáž elektrických rozvodov a zariadení
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45300000-0
45310000-3
45311000-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Martin - nabrežie rieky Turiec, časť Pltniky - Parc.č. KN-C 1025/4,1025/18, Priekopa - katastrálne územie Priekopa, Parc.č. KN-C 418/10,418/11,418/12 a KN-E 1332, 1333/2 katastrálne územie Záturčie
II.2.4) Opis obstarávania
Projekt rieši vnútro areálové NN rozvody stavby Šport park Pltniky a napojenie novej trafostanice 22/0,4kV, 1x 630kVA z jestvujúceho VN vedenia linka č. 291 káblami typu NA2XS(F)2Y uloženými v zemi a tiež návrh samotnej trafostanice.
SO 402 Vnútro areálové NN rozvody - I. etapa
NN rozvody budú napojené na meranú stranu NN rozvádzača trafostanice - objekt SO 501. Zhotoví sa podzemný káblový rozvod so samostatne stojacimi poistkovými skriňami, z ktorých budú napojené jednotlivé objekty a zariadenia. Súčasťou rozvodu budú aj v zemi uložené plastové chráničky pre optické káble, ukončené v prázdnych plastových skriniach.
SO 501 Napojenie VN + Trafostanica - I. etapa
Technické riešenie zahŕňa odbočenie z jestvujúceho VN vedenia, č. 291 vodičmi AlFe 42/7 pomocou kotevných reťazcov Dk a napojenie novej trafostanice VN káblovým vedením uloženým v zemi. Riešenie počíta s postavením nového betónového stožiara Jb 10,5/6 na ktorý sa zhotoví odbočka z jestvujúcej VN linky č. 291. Na novom stožiari sa cez zvislý odpojovač OTE 25/400-32 so zvodičmi prepätia uskutoční prechod VN vedenia do zeme. Káble VN prípojky sa ukončia vo VN rozvádzači novej trafostanice.
Nová trafostanica bude kompaktná, polozapustená, obsluhovateľná z vonkajšej strany s transformátorom s príkonom 400 kVA. NN rozvádzač bude 8 - vývodový. Fakturačné meranie spotreby areálu Šport park - Pltníky sa uskutoční na NN strane. Vyvedenie NN káblov z meranej strany trafostanice rieši objekt SO 402.
Podrobný technický popis realizovaného predmetu diela jednotlivých častí predmetu zákazky vrátane pripojení jednotlivých inžinierskych sietí je uvedený v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou Súťažných podkladov procesu verejného obstarávania v nadväznosti na vypracovaný výkaz výmer samostatne pre každú časť zákazky.
Verejný obstarávateľ nepripúšťa zmenu rozsahu a obsahu v predmete obstarávania, okrem pokynov vydaných verejným obstarávateľom v procese verejného obstarávania (vysvetlenie, doplnenie a pod.).

Uchádzač je povinný preštudovať pozorne priloženú projektovú dokumentáciu, výkaz výmer a požiadavky na obstarávané práce.
Podrobné vymedzenie jednotlivých častí dodania predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky, v nadväznosti na projektovú dokumentáciu, výkaz výmer a obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" Súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
78 986,05 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 30
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Ich splnenie uchádzač preukáže podľa ustanovenia § 32 ods. 2 , resp. ods. 4, resp. ods. 5 alebo § 152 v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, predložením originálu alebo úradne osvedčených fotokópií dokladu.
1.2 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.
1.3 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1, ak nie je uvedené inak:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením Zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods.2 písm. e), nakoľko VO je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.
Splnenie podmienok účasti podľa § 32 môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 zákona alebo čestným vyhlásením.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní:
Predmetné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov vychádzajú z taxatívne daných podmienok a verejný obstarávateľ ich určil v súlade s ustanovením § 32 a § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ostatné podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 sú uvedené v Súťažných podkladoch samostatne pre každú časť predmetu zákazky.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa jeho finančného a ekonomického postavenia predložením nasledovných dokladov:
2.1 Podľa § 33 ods. 1 písm. a) kladné vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky/pobočiek zahraničnej banky/zahraničných bánk, v ktorej/ktorých je uchádzač klientom o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky za obdobie posledných troch kalendárnych rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Uchádzač predloží požadované vyjadrenie od každej banky, v ktorej má otvorený účet a záväzky. Vyjadrenie banky musí byť aktuálne, vydané bankou, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponúk. Vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky môže byť i prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru v období realizácie zmluvného vzťahu (2 mesiacov) samostatne pre každú časť predmetu zákazky.
Vo vyjadrení musí byť uvedené:
a) že zostatok na účte uchádzača nebol po určený čas v nepovolenom debete,
b) v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,
c) uchádzač nemá blokáciu účtu v súvislosti s exekučným konaním.
Okrem vyjadrenia banky(bánk), predloží uchádzač aj čestné vyhlásenie, že v iných bankách nemá záväzky okrem
tej/tých, od ktorej/ktorých vyjadrenie/vyjadrenia predložil.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní možno požadovať o uchádzačov alebo
záujemcov vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým sa rozumie prísľub banky alebo pobočky
zahraničnej banky o poskytnutí úveru záujemcovi. Verejný obstarávateľ požaduje minimálnu úroveň vzhľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky a spôsobu financovania predmetu zákazky samostatne pre každú časť zákazky.
2.2 Podľa § 33 ods. 2 uchádzač na preukázanie ekonomického a finančného postavenia môže využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, ktoré bude mať k dispozícii na plnenie zmluvy. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Uchádzač môže na
preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné a ekonomické postavenie inej osoby bez ohľadu na ich právnu formu. Túto skutočnosť preukáže záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej finančné a ekonomické postavenie mieni preukázať, že táto osoba poskytne svoje zdroje počas celého trvania zmluvného vzťahu.
2.3 Ak do súťaže predloží ponuku skupina dodávateľov podľa § 37 zákona o verejnom obstarávaní, podmienky
finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní preukazuje skupina spoločne.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Predmetné podmienky účasti určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 37 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
2.4 Splnenie podmienok účasti podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač preukázať vyplneným
jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 zákona alebo čestným vyhlásením.
Ostatné podmienky a odôvodnenie primeranosti podmienok ekonomického a finančného postavenia podľa § 33 zákona sú uvedené v Súťažných podkladoch samostatne pre každú časť predmetu zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov a ostatné podmienky ekonomického a finančného postavenia podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní sú uvedené v Súťažných podkladoch samostatne pre každú časť predmetu zákazky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní a predkladajú sa samostatne pre každú časť zákazky.
Bod 3.1 Podľa § 34 ods.1 písm. b) - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od
vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť
doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa
obchodných podmienok, ak odberateľom
a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie
uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícií, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným
dokladom preukazujúci ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. VO zohľadní referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií podľa § 12, ak takéto referencie existujú.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ
požaduje preukázať, že uchádzač má praktické skúsenosti so zabezpečením predmetu zákazky rovnakého alebo
podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky. Verejný obstarávateľ stanovením predmetnej podmienky účasti
sleduje preverenie skutočnosti, či uchádzač v minulosti realizoval zákazku aj pre iný subjekt, t. j. sleduje, preverenie
schopnosti uchádzača realizovať predmet zákazky.
3.2 Podľa § 34 ods. 1 písm. g) - uchádzač predloží doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho. Uchádzač ďalej
predloží vyhlásenie odborne spôsobilej osoby na výkon funkcie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii na plnenie zmluvy
týkajúcej sa predmetu zákazky.
3.3 Podľa § 34 ods. 1 písm. l) uchádzač uvedie podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť
subdodávateľom.
3.4 Podľa § 34 ods. 3 uchádzač alebo záujemca môže využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
3.5Ak do súťaže predloží ponuku skupina dodávateľov podľa § 37 zákona o verejnom obstarávaní, podmienky technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní preukazuje skupina spoločne.
3.6 Splnenie podmienok účasti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 zákona alebo čestným vyhlásením, pričom z predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom uchádzač alebo záujemca spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením, stanovené verejným obstarávateľom a uvedené v bode 25.9 Súťažných podkladov, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať.
Ostatné podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 a primeranosti podmienok účasti sú
uvedené v Súťažných podkladoch, ako aj v úrovni štandardov samostatne pre každú časť predmetu zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Časť 1 - K bodu 3.1.1 - Podmienkou účasti je predloženie zoznamu uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (2015, 2016, 2017, 2018 a 2019), ktorým uchádzači preukážu zrealizované stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to v celkovej hodnote minimálne 200 000,00 € bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene (vyplnená Príloha č. 9 Súťažných podkladov).
Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru sa považujú práce na realizáciu výstavby objektov pozemných stavieb, uskutočnenie stavebných prác súvisiace s rekonštrukciou a realizáciou stavieb, budov občianskej vybavenosti alebo uskutočnenie stavieb bytových a nebytových budov a pod. Stavba na účely tohto zákona je výsledok stavebných prác ako celku, ktorý spĺňa ekonomickú funkciu alebo technickú funkciu a uskutočnenie stavby zodpovedá požiadavkám verejného obstarávateľa.
Časť 2 - K bodu 3.1.1.1 - Podmienkou účasti je predloženie zoznamu uskutočnených stavebných prác za
predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (2015, 2016, 2017, 2018 a 2019), ktorým uchádzači preukážu uskutočnenie minimálne jednej zákazky (resp.stavebnej práce) rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to v minimálnej hodnote 95 000,00 € bez DPH/zákazka alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene (vyplnená Príloha č. 9 Súťažných podkladov).
Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru sa považujú práce na realizáciu výstavby objektov pozemných stavieb, uskutočnenie stavebných prác súvisiace s rekonštrukciou a realizáciou stavieb, budov občianskej vybavenosti alebo uskutočnenie stavieb bytových a nebytových budov a pod. Stavba na účely tohto zákona je výsledok stavebných prác ako celku, ktorý spĺňa ekonomickú funkciu alebo technickú funkciu a uskutočnenie stavby zodpovedá požiadavkám verejného obstarávateľa.
Časť 3 - K bodu 3.3.1.1 - Podmienkou účasti je predloženie zoznamu uskutočnených stavebných prác za
predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (2015, 2016, 2017, 2018 a 2019), ktorým uchádzači preukážu uskutočnenie minimálne jednej zákazky (resp.stavebnej práce) rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to v minimálnej hodnote 78 000,00 € bez DPH/zákazka alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene (vyplnená Príloha č. 9 Súťažných podkladov).
Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru sa považujú práce na realizáciu výstavby objektov pozemných stavieb, uskutočnenie stavebných prác súvisiace s rekonštrukciou a realizáciou stavieb, budov občianskej vybavenosti alebo uskutočnenie stavieb bytových a nebytových budov a pod. Stavba na účely tohto zákona je výsledok stavebných prác ako celku, ktorý spĺňa ekonomickú funkciu alebo technickú funkciu a uskutočnenie stavby zodpovedá požiadavkám verejného obstarávateľa.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov, ostatné podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 a primeranosti podmienok účasti sú uvedené v Súťažných podkladoch, ako aj v úrovni štandardov samostatne pre každú časť predmetu zákazky.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Všetky podrobnosti týkajúce sa podmienok účasti, ich odôvodnenia a komunikácie sú uvedené v Súťažných podkladoch, ktoré sú pre uchádzačov a záujemcov záväzné. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela dodržiavať vypracovaný časový harmonogram realizácie diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 zmluvy o dielo.
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa v zmysle zákona 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Stavebné práce sú rozdelené na tri (3) časti v rámci zadávania jednej zákazky, z ktorých každá bude predmetom samostatnej zmluvy. Verejný obstarávateľ Mesto Martin uzavrie na základe výsledku elektronickej aukcie Zmluvu o dielo č. 11/UHI/2019, 12/UHI/2019 a 13/UHI/2019 podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami a podľa § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ samostatne pre každú časť predmetu zákazky použije elektronickú aukciu v zmysle § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Elektronická aukcia sa uskutoční prostredníctvom aukčného systému Mesta Martin eBIT verzia 4.0.0.0., ktorý je certifikovaným systémom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, podmienky a priebeh e- aukcie sú uvedené v SP.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 06.08.2019 10:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 06.08.2019 10:30
Miesto: Miesto: Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49, Martin, kancelária č. 429, 4. poschodie.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Vyhodnocovanie ponúk komisiou, samostatne pre každú časť predmetu zákazky je neverejné, koná sa bez účasti
uchádzačov a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neodosiela. Po vyhodnotení predložených dokladov a
dokumentov, budú uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti, elektronicky vyzvaní na predloženie nových cien
prostredníctvom elektronickej aukcie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu o dielo s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo
ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

2. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k všetkým poskytnutým dokumentom / informáciám počas lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ bude všetky dokumenty uverejňovať ako elektronické dokumenty v príslušnej časti zákazky v systéme EVO.eBIT portal na portáli
http://www.evoportal.sk/. Verejný obstarávateľ bude všetky dokumenty/informácie počas lehoty na predkladanie ponúk uverejňovať aj v profile VO.
Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ poskytuje neobmedzený prístup k súťažným podkladom a ostatným
informáciám potrebných na vypracovanie ponuky, a to v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle ÚVO
(www.uvo.gov.sk) ako aj na portáli EVO.eBIT portal, stránka www.evoportal.sk, počas celého procesu verejného
obstarávania, týmto odporúča všetkým záujemcom, aby vo vlastnom záujme počas celého procesu verejného
obstarávania sledovali profil verejného obstarávateľa na uvedenom webovom sídle alebo portál EVO.eBIT portal.

3. Záujemcovia si môžu súťažné podklady vyžiadať kliknutím na odkaz mám záujem pri tejto zákazke zverejnenej na portáli http://www.evoportal.sk/.

4. Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému EVO.eBIT portal umiestnenom na webovej adrese http://www.evoportal.sk/.

5. Verejný obstarávateľ Mesto Martin, samostatne pre každú časť predmetu zákazky si vyhradzuje právo uzavrieť Zmluvu o dielo v stanovenej lehote viazanosti ponúk s druhým, resp. ďalším uchádzačom v poradí na základe výsledku pôvodnej elektronickej aukcie v prípade:
- ak fyzická alebo právnická osoba vo fáze zadávania zákazky pred uzavretím zmluvy - úspešný uchádzač, odstúpi od svojej ponuky ( odmietne podpísať zmluvu), resp. ponuka úspešného uchádzača (s použitím e-aukcie) bola opäť
vyhodnocovaná alebo prebiehala konzultácia na základe predloženej najnižšej ceny, resp. s ktorou uzavrie zmluvu o
dielo a stratí v priebehu jej plnenia schopnosť splniť si zmluvný záväzok v lehote viazanosti ponúk. Verejný obstarávateľ v tomto istom postupe zadávania zákazky vyberie nového úspešného uchádzača v lehote viazanosti ponúk a výsledok oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali.

6. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov alebo uchádzačov, že je potrebné sa zaregistrovať do aukčného systému Mesta Martin, pokiaľ už nie sú v aukčnom systéme registrovaní.

7.Predpokladaný termín začatia elektronickej aukcie bude uchádzačom oznámený elektronicky vo výzve až po
vyhodnotení ponúk a podmienok uvedených v elektronickej aukcii, ktoré sú uvedené v časti F. Súťažných podkladov
a verejný obstarávate stanovil termín konania e aukcií jednotlivých častí zákazky na dátum konania 09.08.2019 s časovými odstupmi, ktoré sú uvedené v časti F. Súťažných podkladov. Za použité technické prostriedky a špecifikácie technického pripojenia počas etapy a priebehu elektronickej aukcie zodpovedajú uchádzači, nie vlastník domény.

8. Verejný obstarávateľ Mesto Martin si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania podlimitnej zákazky z dôvodov uvedených v § 57 ods. 1 a ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a v bode 31 Súťažných podkladov.

9. Predmetné verejné obstarávanie nie je žiadne uvedených možností.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.07.2019

Súvisiace oznámenia

Profil Obstarávateľa

Dôležité

Elektronická platforma verejného obstarávania (EPVO)
Eforms
Vestník a Registre
JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT (JED)