III.1.
Podmienky týkajúce sa zmluvy
III.1.1.
Požadované zábezpeky a záruky
Viazanosť ponuky zábezpekou sa vyžaduje vo výške 100 000 €. Podmienky jej zloženia a podmienky jej uvoľnenia alebo vrátenia sú stanovené podľa §36 zákona o verejnom obstarávaní a podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu na rozvoj bývania a rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy.
III.1.3.
Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
Skupina dodávateľov utvorená na dodanie predmetu zákazky do predloženia ponuky nemusí vytvoriť určitú právnu formu, musí však vystaviť plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny od verejného obstarávateľa za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny. Skupina, ktorej ponuka bude prijatá, vytvorí pred podpisom zmluvy právnu formu potrebnú na riadne plnenie zmluvy tak, aby v záväzkovom vzťahu s verejným obstarávateľom bola jeden subjekt.
III.1.4.
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Áno
Ak áno, opis osobitných podmienok:
Dodržanie limitu oprávneného nákladu do 890 eur vrátane DPH na 1 m2 podlahovej plochy nájomného bytu stavebného objektu SO-01 Bytový dom stanoveného podľa zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov, ktorým sa určujú podmienky a spôsob poskytovania dotácií na výstavbu nájomných bytov.
III.2.
Podmienky účasti
III.2.1.
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich overených kópií požadovaných v bodoch 1.1 až 1.6, resp. až 1.9, ktoré musia byť súčasťou ponuky:
1.1 Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk, že uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu nebol právoplatne odsúdený:
a) za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny,
b) za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,
1.2 Potvrdenie príslušného súdu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk, že na uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v likvidácií, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
1.3 Potvrdenie Sociálnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk, že uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
1.4 Potvrdenia zdravotných poisťovní, v ktorých je uchádzač vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk, že uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
1.5 Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk, že uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
1.6 Aktuálny doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky.
1.7 Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované v bodoch 1.1 až 1.6 nahradiť potvrdením úradu nie starším ako jeden rok ku dňu predkladania ponúk.
1.8 Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z požadovaných dokladov, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, môže ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
1.9 Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.
1.10 Závažné porušenie odborných povinností uchádzača v zmysle zákona (najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní, porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, iné hrubé porušenie práva, hrubé porušenie zmluvných povinností) v predchádzajúcich troch rokoch, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci, je nesplnením podmienok účasti; preukazuje verejný obstarávateľ.
1.11 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
III.2.2.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
2. Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukazuje finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 27 zákona o verejnom obstarávaní:
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné)
2.1 Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru; vyjadrenie je spravidla o schopnosti plniť finančné záväzky, v prípade splácania úveru že dodržuje splátkový kalendár a že jeho účet nebol predmetom exekúcie. Dokument predložiť v originálnom vyhotovení alebo jeho úradne overenú kópiu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk.
Uchádzač preukáže schopnosť zabezpečiť financovanie v priebehu plnenia predmetu zákazky v minimálnej výške 360 000 €.
2.2 Výkaz ziskov a strát, alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch a prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri hospodárske roky (2009, 2010, 2011), vrátane overenia zhody s originálom na príslušnom daňovom úrade podľa zákona č. 431/2002 Z.z. Doklad musí byť predložený ako originál, alebo úradne overená kópia.
Uchádzač musí spĺňať podmienku, aby obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, bol za posledné tri hospodárske roky minimálne 10 mil. € bez DPH – uchádzač preukáže osobitným dokladom – výpisom z vyššie uvedených dokladov.
2.3 Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté.
2.4 Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
2.5 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne.
Odôvodnenie:
Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie uvedených dokladov za účelom preverenia stability uchádzača, schopnosti zrealizovať zákazku požadovaného rozsahu a schopnosti pokryť finančné náklady spojené s plnením predmetu zákazky vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, časový harmonogram prác a lehotu splatnosti faktúr.
III.2.3.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
3. Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú a odbornú spôsobilosť na uskutočnenie stavebných prác v zmysle § 28 a § 29 zákona o verejnom obstarávaní:
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné)
3.1 Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov rovnakého alebo podobného predmetu obstarávania a zložitosti (Prílohy F1, F1.1) s uvedením:
obchodné meno a sídlo zhotoviteľa,
obchodné meno a sídlo odberateľa,
miesto uskutočnenia prác,
zmluvná cena (bez dodatkov),
skutočne fakturovaná cena,
dôvod rozdielu cien, zmluvná lehota dodania (bez dodatkov),
skutočná lehota dodania,
dôvod rozdielu lehôt, písomné vyjadrenie odberateľa ku kvalite vykonaných stavebných prác, zhodnotenie uskutočnených prác podľa obchodných podmienok a celková spokojnosť odberateľa (možno doložiť potvrdenou prílohou F1.1 alebo inou samostatnou referenciou),
kontaktná adresa a telefón odberateľa, u ktorého je možné vykonať overenie predkladaných informácií.
Z tohto zoznamu musí byť minimálne jedna zákazka na realizáciu bytového domu s počtom bytov min. 30, zhotoveného technológiou priemyselného monolitu (železobetónové steny a stropy).
3.2 Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác (Prílohy F2, F2.1); zoznam osôb, ktorých údaje sa predkladajú musí byť podpísaný uchádzačom, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
3.3 Doklady o odbornej spôsobilosti a iné potrebné osvedčenia, a oprávnenia, súvisiace s predmetom zákazky vyžadované právnymi predpismi:
3.3.1 osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na SKSI podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s rozsahom oprávnenia na výkon činnosti:
1. stavbyvedúci v odbore pozemné stavby,
2. stavbyvedúci v odbore inžinierske stavby,
3. stavbyvedúci v odbore technické, technologické a energetické vybavenie stavieb,
4. energetická certifikácia na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov,
5. energetická certifikácia na vykurovanie a prípravu teplej vody;
preukazuje sa kópiou osvedčenia s originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom spôsobilej osoby,
3.3.2 oprávnenie na montáž vyhradených technických zariadení elektrických podľa Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.,
3.3.3 osvedčenie na odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických podľa Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.,
3.3.4 osvedčenie bezpečnostného technika podľa § 23 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydané Národným inšpektorátom práce,
3.3.5 doklad o odbornej spôsobilosti povereného koordinátora bezpečnosti (za stavebníka) podľa § 3 ods. 1 a v zmysle § 6 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 t.j. fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho, alebo stavebného dozoru, alebo autorizovaný bezpečnostný technik. (Koordinátor bezpečnosti nemôže v tej istej zákazke vykonávať činnosť stavbyvedúceho, ani činnosť bezpečnostného technika.).
3.4 Verejný obstarávateľ uznáva odborné kvalifikácie iných členských štátov Spoločenstva podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2005/36/ES, ktorá bola prevzatá do zákona č. 293/2007 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 3.3, možno ich nahradiť ekvivalentnými dokladmi podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
3.5 Údaje o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky (2009 – 2011).
3.6 Údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác;
vyhlásenie uchádzača, že má k dispozícii na plnenie zmluvy potrebné strojné a technické vybavenie v dostatočnom množstve a kvalite.
3.7 Certifikát systému riadenia kvality vydaný nezávislou inštitúciou, alebo opis opatrení na zabezpečenie systému riadenia kvality v organizácii uchádzača. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov EU, ako aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
3.8 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
3.9 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
Odôvodnenie:
Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie uvedených dokladov za účelom preverenia technickej a odbornej spôsobilosti, oprávnenia uchádzača na realizovanie zákazky na území SR a zabezpečenia kvality prác.